СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 7 ноября 2017 г. по делу № А55-3210/2017

Арбитражный суд Самарской области (АС Самарской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

59/2017-245640(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть)

08 ноября 2017 года Дело № А55-3210/2017

Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Балькиной Л.С. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

после перерыва - помощником судьи Хабибуллиной Л.Р.,

рассмотрев в судебном заседании 08 ноября 2017 года дело по иску, заявлению Общества с ограниченной ответственностью "Чеб-Проект",

к Департаменту градостроительства городского округа Самара

о взыскании неустойки в сумме 12483 руб. 84 коп. ,

по встречному иску Департаменту градостроительства городского округа Самара

к Обществу с ограниченной ответственностью "Чеб-Проект", о признании недействительным одностороннего отказа от контракта и взыскании 294 043

руб. 05 коп. при участии в заседании от истца – не участвовали, от ответчика – представитель ФИО2,

Руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 148, 149, 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального

кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

Первоначальный исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью "Чеб-Проект" о взыскании неустойки в сумме 12 483 руб. 84 коп. оставить без рассмотрения.

Взыскать с Департамента градостроительства городского округа Самара в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Чеб-Проект" расходы по оплате государственной пошлины в сумме 8202 руб., а также 17 000 руб. в счет возмещения судебных расходов по оплате юридических услуг, в остальной части во взыскании

расходов по оплате юридических услуг отказать.

Встречное исковое заявление Департамента градостроительства городского округа Самара удовлетворить частично.

Признать недействительным односторонний отказ Общества с ограниченной ответственностью «Чеб-Проект» от исполнения муниципального контракта от 28.06.2016 № КС-ПИР-0-0134-16 , оформленный письмом ( уведомлением) от 17.01.2017 № № 1701/2017.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Чеб-Проект» в пользу Департамента градостроительства городского округа Самара пени в сумме 61 775 руб. 92 коп.

В остальной части в удовлетворении встречного иска отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Чеб-Проект» в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 7866 руб.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара в течение месяца со дня принятия с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

Судья / Л.С. Балькина