Решение от 5 июля 2023 г. по делу № А40-82015/2023

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

05.07.2023 г. Дело № А40-82015/23-43-665

Судья Арбитражного суда г. Москвы ФИО1, единолично,

рассмотрел в порядке упрощенного производства дело по иску

ООО "У ПАРТНЕР КОННЕКТ" (ОГРН <***>)

к ГБУ "ООЦ ИМ. МОССОВЕТА" (ОГРН <***>)

о взыскании 218 540 руб. 66 коп. – неустойки за нарушение договорных обязательств,

без вызова лиц, участвующих в деле,

Изучив имеющиеся в деле документы, арбитражный суд

У С Т А Н О В И Л :

Иск заявлен о взыскании 218 540 руб. 66 коп. – неустойки за нарушение сроков оплаты работ по договору.

При решении вопроса о принятии искового заявления к производству судом установлены основания, предусмотренные статьей 227 АПК РФ, для рассмотрения дела в порядке упрощенного производства.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 17.04.2023 г. исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Ко дню принятия решения суд располагает сведениями о получении сторонами копии определения о принятии искового заявления к производству и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства, что является надлежащим извещением в силу статей 121, 122, 123 АПК РФ.

24.05.2023 г. представил ответчик отзыв на исковое заявление.

Ответчиком заявлено ходатайство об оставлении настоящего иска без рассмотрения, мотивируя его тем, что в настоящее время в производстве Арбитражного суда города Москвы находится дело № А40-6407/2023 по иску ООО "У Партнер Коннект" к ГБУ "ООЦ им. Моссовета" о взыскании стоимости фактически выполненных работ по тем же самым Контрактам, по которым в настоящем иске заявлено требование о взыскании договорной неустойки.

Согласно положениям, п.1 ч.1 ст. 148 АПК РФ, арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что в производстве арбитражного суда, суда общей юрисдикции, третейского суда имеется дело по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям.

Доводы ответчика о том, что настоящий иск о взыскании договорной неустойки и исковое заявление на основании, которого возбуждено дело № А40-6407/2023 г. (АС г. Москвы судья Ларин М.В.) имеют один и тот же предмет и основание являются ошибочными.

Так, согласно положениям, п.2.5.2 заключенных между сторонами настоящего спора государственных Контрактов № 037320000622100549, № 0373200006221009771, № 0373200006221000774, № 0373200006221000930, Заказчик оплачивает работы по факту объема выполненных работ, в безналичном порядке путем перечисления стоимости выполненных работ со своего лицевого счета, открытого в Департаменте финансов города Москвы на расчетный счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в статье «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Контракта, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту) (далее - Акт сдачи-приемки выполненных работ), Счета/Счета-фактуры с приложением документов, подтверждающих объем выполненных работ, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Из положений п.2 ч.1 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», следует, что исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и настоящим Федеральным законом, в том числе оплату заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта.

В рамках спорных Контрактов, оплата стоимости выполненных работ производилась поэтапно, то есть частями, что не противоречит ни положениям законодательства о контрактной системе, ни положениям спорных Контрактов.

Так, в соответствии с положениями вышеуказанных Контрактов и в установленные в них сроки Подрядчиком в срок до 28 декабря 2021 года работы (этап работ) были выполнены и приняты Заказчиком, что подтверждается актами о сдаче -приемке выполненных работ от

28.12.2021 г., актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 28.12.2021 г. и справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 28.12.2021 г.

Однако в нарушение положений Контрактов оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ на основании подписанных между сторонами Актов о сдаче-приемке выполненных работ и Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 по состоянию на 28.12.2021 г. осуществлена только в марте 2022 года, то есть с нарушением сроков, установленных в п. 2.5.2. Контрактов (15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ).

Нарушение сроков оплаты фактически выполненного этапа работ по спорным государственным Контрактам, послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском о взыскании пени:

-по Контракту № 0373200006221000549 от 17.06.2021 г. начисленных за период с 19.01.2022 г. по 17.03.2022 г. в размере 118 347,39 (Сто восемнадцать тысяч триста сорок семь) рублей 39 копеек;

- по Контракту № 0373200006221000771 от 26.07.2021 г начисленных за период с 19.01.2022 г. по 23.03.2022 г. в размере 35 956,86 (Тридцать пять тысяч девятьсот пятьдесят шесть) рублей 86 копеек.

- по Контракту № 0373200006221000774 от 26.07.2021 г начисленных за период с 19.01.2022 г. по 18.03.2022 г. в размере 20 257,06 (Двадцать тысяч двести пятьдесят семь) рублей 06 копеек.

- по Контракту № 0373200006221000930 от 21.09.2021 г начисленных за период с 19.01.2022 г. по 18.03.2022 г. в размере 43 979,35 (Сорок три тысячи девятьсот семьдесят девять) рублей 35 копеек.

При этом, вопреки доводам ответчика, в рамках гражданского дела № А40-6407/23-107-53, находящегося в производстве судьи Арбитражного суда г. Москвы Ларина М.В. рассматривается спор о взыскании стоимости фактически выполненных работ в рамках тех же государственных Контрактов, только этапов, следующих за работами, которые были выполнены Подрядчиком и приняты Заказчиком 28.12.2021 г. и пени за иной период, чем заявлены в рамках настоящего спора.

Кроме того, из содержания искового заявления по делу № А40-6407/23-107-53 следует, что истцом заявлены требования о взыскании стоимости выполненных работ именно за вычетом стоимости фактически принятых Заказчиком работ на основании подписанных Актов от 28.12.2021 г., о чем ответчику достоверно известно, поскольку им данное исковое заявление получено. Требования о взыскании неустойки за период с 19.01.2021 г. по 23.03.2022 г. в рамках данного спора не заявлялись.

Таким образом, основания для оставления настоящего иска без рассмотрения не имеется.

Ходатайство ответчика о приостановлении производства по делу также подлежит отклонению по изложенным выше обстоятельствам.

Дело рассмотрено судом в порядке упрощенного производства в порядке главы 29 АПК РФ в редакции, действовавшей на дату принятия решения на основании доказательств, представленных в течение установленного судом срока.

09.06.2023 г. принята резолютивная часть решения в порядке, предусмотренном ст. 229 АПК РФ.

13.06.2023 г. в суд поступило, в установленный ст. 229 АПК РФ срок, заявление ответчика о составлении мотивированного решения.

Суд, с учётом изложенных истцом обстоятельств и доводов, в соответствии с имеющимися в материалах дела, документами, в отсутствие возражений со стороны ответчика, пришёл к следующим выводам и считает установленными следующие обстоятельства.

Между ООО «У Партнер Коннект» (далее- Подрядчик) и ГБУ «Окружной общественный центр имени Моссовета» (далее- Заказчик) в период времени с 17.06.2021 г. по 21.09.2021 г. с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон о контрактной системе) и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, на основании результатов определения Подрядчика способом закупки аукцион в электронной форме заключены следующие Гражданско-правовые договоры бюджетного учреждения:

-№ 0373200006221000549 на производство работ по замене электрических сетей в рамках капитального ремонта;

- № 0373200006221009771 на выполнение работ по устройству слаботочных систем в ГБУ «Окружной общественный центр имени Моссовета»;

- № 0373200006221000774 на выполнение работ по поэтажной электрической разводке;

- № 0373200006221000930 на выполнение общестроительных работ по капитальному ремонту для ГБУ г. Москвы «Окружной общественный центр имени Моссовета»;

1. Так, 17 июня 2021 года между ООО «У Партнер Коннект и ГБУ «Окружной общественный центр имени Моссовета» заключен Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № 0373200006221000549 на производство работ по замене электрических сетей в рамках капитального ремонта, реестровый номер закупки 0373200006221000549, протокол от 01.06.2021г. № 0373200006221000549-2 (далее-Контракт № 0373200006221000549).

Согласно положениям, п.1.1 Контракта № 0373200006221000549, Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по замене электрических сетей в рамках капитального ремонта (далее- работы) в объеме, установленном в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) (далее - Техническое задание), а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

В соответствии с положениями п. 2.1. Технического задания, Подрядчик обязан выполнить работы по капитальному ремонту (далее – работы) нежилого объекта капитального строительства непроизводственного назначения (далее – объект) в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием, а также в соответствии с Приложением 2 «Проектно-сметная документация» к настоящему Техническому заданию и требованиями актов, указанных в разделе 7 настоящего Технического задания.

Согласно Приложению №1 к Техническому заданию «Перечень объектов закупки», ремонтные работы производятся по адресу: г. Москва, Преображенская площадь, д.12.

Цена Контракта определена Сторонами в п. 2.1. Контракта № 0373200006221000549 и составляет 9 180 643 (Девять миллионов сто восемьдесят тысяч шестьсот сорок три) рубля 53 копейки. НДС не облагается.

Пунктом 3.1. Контракта №0373200006221000549 в редакции Дополнительного соглашения №1, сроки выполнения работ по Контракту установлены в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 1 к настоящему Контракту): c 1-го по 45-й календарный день с момента направления Заявки Заказчиком.

В соответствии с положениями п. 12.2. Контракта №0373200006221000549, Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 31.12.2021г. до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту.

В соответствии с п. 2.6.2. Контракта № 0373200006221000549 Заказчик оплачивает работы по факту объема выполненных работ, в безналичном порядке путем перечисления стоимости выполненных работ со своего лицевого счета, открытого в Департаменте финансов города Москвы на расчетный счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в статье «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Контракта, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту) (далее - Акт сдачи-приемки выполненных работ), Счета/Счета-фактуры с приложением документов, подтверждающих объем выполненных работ, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Согласно положениям, п.2.6.3. Контракта № 0373200006221000549, оплата по контракту осуществляется на основании Счета и Акта сдачи- приемки выполненных работ, в котором указывается: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.

В соответствии с положениями п. 4.6. Контракта № 0373200006221000549, подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением Акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет, счет-фактура на оплату стоимости выполненных работ являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

26 июля 2021 года между ООО «У Партнер Коннект и ГБУ «Окружной общественный центр имени Моссовета» заключен Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения

№ 0373200006221000771 на выполнение работ по устройству слаботочных систем в ГБУ "Окружной общественный центр имени Моссовета" в рамках капитального ремонта, реестровый № закупки 0373200006221000771, протокол от 01.07.2021г.

№ 0373200006221000771-2 (далее-Контракт № 0373200006221000771).

Согласно положениям, п.1.1 Контракта № 0373200006221000771, Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по устройству слаботочных систем в ГБУ "Окружной общественный центр имени Моссовета" в рамках капитального ремонта (далее – работы) в объеме, установленном в Техническом задании (Приложение №1 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) (далее - Техническое задание), а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

В соответствии с положениями п. 2.1. Технического задания, Подрядчик обязан выполнить работы по капитальному ремонту (далее – работы) нежилого объекта капитального строительства непроизводственного назначения (далее – объект) в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием, а также в соответствии с Приложением 2 «Проектно-сметная документация» к настоящему Техническому заданию и требованиями актов, указанных в разделе 7 настоящего Технического задания.

Согласно Приложению №1 к Техническому заданию «Перечень объектов закупки», ремонтные работы производятся по адресу: г. Москва, Преображенская площадь, д.12.

Цена Контракта определена Сторонами в п. 2.1. Контракта № 0373200006221000771 и составляет 5 928 284 (Пять миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 35 копеек, НДС не облагается на основании п.2 ст. 346.11 НК РФ.

Пунктом 3.1. Контракта №0373200006221000771, сроки выполнения работ по Контракту установлены в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью Контракта: в течении 30 календарных дней с момента направления Заявки Заказчиком.

В соответствии с положениями п. 12.2. Контракта №0373200006221000771, Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 31.12.2021г. до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту.

В соответствии с п. 2.5.2. Контракта № 0373200006221000771, Заказчик оплачивает работы по факту объема выполненных работ, в безналичном порядке путем перечисления стоимости выполненных работ со своего лицевого счета, открытого в Департаменте финансов города Москвы на расчетный счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в статье «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Контракта, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту) (далее - Акт сдачи-приемки выполненных работ), Счета/Счета-фактуры с приложением документов, подтверждающих объем выполненных работ, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Согласно положениям, п.2.5.3. Контракта № 0373200006221000771, оплата по контракту осуществляется на основании Счета и Акта сдачи- приемки выполненных работ, в котором указывается: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.

В соответствии с положениями п. 4.6. Контракта № 0373200006221000771, подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением Акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет, счет-фактура на оплату стоимости выполненных работ являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

26 июля 2021 года между ООО «У Партнер Коннект и ГБУ «Окружной общественный центр имени Моссовета» заключен Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения

№ 0373200006221000774 на выполнение работ по поэтажной электрической разводке в рамках капитального ремонта, реестровый № закупки 0373200006221000774, протокол от 01.07.2021г. № 0373200006221000774-2 (далее-Контракт № 0373200006221000774).

Согласно положениям, п.1.1 Контракта № 0373200006221000774, Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по поэтажной электрической разводке в рамках капитального ремонта (далее – работы) в объеме, установленном в Техническом задании (Приложение №1 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) (далее - Техническое задание), а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

В соответствии с положениями п. 2.1. Технического задания, Подрядчик обязан выполнить работы по капитальному ремонту (далее – работы) нежилого объекта капитального строительства непроизводственного назначения (далее – объект) в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием, а также в соответствии с Приложением 2 «Проектно-сметная документация» к настоящему Техническому заданию и требованиями актов, указанных в разделе 7 настоящего Технического задания.

Согласно Приложению №1 к Техническому заданию «Перечень объектов закупки», ремонтные работы производятся по адресу: г. Москва, Преображенская площадь, д.12.

Цена Контракта определена Сторонами в п. 2.1. Контракта № 0373200006221000774 и составляет 5 398 367 (Пять миллионов триста девяносто восемь тысяч триста шестьдесят семь) рублей 98 копеек, НДС не облагается на основании п.2 ст. 346.11 НК РФ

Пунктом 3.1. Контракта №0373200006221000774, сроки выполнения работ по Контракту установлены в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью Контракта: в течении 30 календарных дней с момента направления Заявки Заказчиком.

В соответствии с положениями п. 12.2. Контракта №0373200006221000774, Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 31.12.2021г. до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту.

В соответствии с п. 2.5.2. Контракта № 0373200006221000774, Заказчик оплачивает работы по факту объема выполненных работ, в безналичном порядке путем перечисления стоимости выполненных работ со своего лицевого счета, открытого в Департаменте финансов города Москвы на расчетный счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в статье «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Контракта, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту) (далее - Акт сдачи-приемки выполненных работ), Счета/Счета-фактуры с приложением документов, подтверждающих объем выполненных работ, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Согласно положениям, п.2.5.3. Контракта № 0373200006221000774, оплата по контракту осуществляется на основании Счета и Акта сдачи- приемки выполненных работ, в котором указывается: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.

В соответствии с положениями п. 4.6. Контракта № 0373200006221000774, подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением Акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет, счет-фактура на оплату стоимости выполненных работ являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

21 сентября 2021 года между ООО «У Партнер Коннект и ГБУ «Окружной общественный центр имени Моссовета» заключен Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № 0373200006221000930 на выполнение общестроительных работ по капитальному ремонту для ГБУ г. Москвы «Окружной общественный центр имени Моссовета», реестровый № закупки 0373200006221000930, протокол № 276018901 от 01.09.2021 (далее-Контракт № 0373200006221000930).

Согласно положениям, п.1.1 Контракта № 0373200006221000930, Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнение общестроительных работ по капитальному ремонту для ГБУ г. Москвы «Окружной общественный центр имени Моссовета» (далее – работы) в объеме, установленном в Техническом задании (Приложение №1 к Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) (далее - Техническое задание), а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.В соответствии с положениями п. 2.1. Технического задания, Подрядчик обязан выполнить работы по капитальному ремонту (далее – работы) нежилого объекта капитального строительства непроизводственного назначения (далее – объект) в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием, а также в соответствии с Приложением 2 «Проектно-сметная документация» к настоящему Техническому заданию и требованиями актов, указанных в разделе 7 настоящего Технического задания.

Согласно Приложению №1 к Техническому заданию «Перечень объектов закупки», ремонтные работы производятся по адресу: г. Москва, Преображенская площадь, д.12.

Цена Контракта определена Сторонами в п. 2.1. Контракта № 0373200006221000930 и составляет 8 590 019,96 руб. (Восемь миллионов пятьсот девяносто тысяч девятнадцать) рублей 96 копеек, НДС не облагается на основании статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 НК РФ.

Пунктом 3.1. Контракта №0373200006221000930, сроки выполнения работ по Контракту установлены в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью Контракта: c 1-го по 30-й календарный день с момента заключения контракта по заявке заказчика.

В соответствии с положениями п. 12.2. Контракта №0373200006221000930, Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 31.12.2021г.

В соответствии с п. 2.6.2. Контракта № 0373200006221000930, Заказчик оплачивает работы по факту объема выполненных работ, в безналичном порядке путем перечисления стоимости выполненных работ со своего лицевого счета, открытого в Департаменте финансов города Москвы на расчетный счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в статье «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Контракта, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту) (далее - Акт сдачи-приемки выполненных работ), Счета/Счета-фактуры с приложением документов, подтверждающих объем выполненных работ, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Согласно положениям, п.2.6.3. Контракта № 0373200006221000930, оплата по контракту осуществляется на основании Счета и Акта сдачи- приемки выполненных работ, в котором указывается: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.

В соответствии с положениями п. 4.6. Контракта № 0373200006221000930, подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением Акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет, счет-фактура на оплату стоимости выполненных работ являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

В соответствии с положениями вышеуказанных Контрактов и в установленные в них сроки Подрядчиком в срок до 28 декабря 2021 года работы (этап работ) были выполнены и приняты Заказчиком, что подтверждается актами о сдаче -приемке выполненных работ от

28.12.2021 г., актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 28.12.2021 г. и справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 28.12.2021 г.

Так, согласно акту о сдаче -приемке выполненных работ от 28.12.2021 г., акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 28.12.2021 г. и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 28.12.2021 г. Подрядчиком в рамках исполнения Контракта № 0373200006221000549 выполнены и Заказчиком приняты без замечаний работы на общую сумму 8 161 889,20 (Восемь миллионов сто шестьдесят одна тысяч восемьсот восемьдесят девять) рублей 20 копеек.

Фактически оплата денежных средств в размере 8 161 889,20 руб. произведена Заказчиком в адрес Подрядчика только 17.03.2022 г., что подтверждается платежным поручением № 127 от 17.03.2022 г.

Согласно акту о сдаче -приемке выполненных работ от 28.12.2021 г., акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 28.12.2021 г. и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 28.12.2021 г. Подрядчиком в рамках исполнения Контракта № 0373200006221000771 выполнены, и Заказчиком приняты без замечаний работы на общую сумму 2 247 304,06 (Два миллиона двести сорок семь тысяч триста четыре) рубля 06 копеек.

Фактически оплата денежных средств в размере 2 247 304,06 руб. произведена Заказчиком в адрес Подрядчика только 23.03.2022 г., что подтверждается платежным поручением № 155 от 23.03.2022 г.

Согласно акту о сдаче -приемке выполненных работ от 28.12.2021 г., акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 28.12.2021 г. и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 28.12.2021 г. Подрядчиком в рамках исполнения Контракта № 0373200006221000774 выполнены, и Заказчиком приняты без замечаний работы на общую сумму 1 373 359,76 (Один миллион триста семьдесят три тысячи триста пятьдесят девять) рублей 76 копеек.

Фактически оплата денежных средств в размере 1 373 359,76 руб. произведена Заказчиком в адрес Подрядчика только 18.03.2022 г., что подтверждается платежным поручением № 128 от 18.03.2022 г.

Согласно акту о сдаче -приемке выполненных работ от 28.12.2021 г., актам №1 и №2 о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 28.12.2021 г. и справкам №1 и №2 о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 28.12.2021 г. Подрядчиком в рамках исполнения Контракта № 0373200006221000930 выполнены, и Заказчиком приняты без замечаний работы на общую сумму 2 981 650,90 (Два миллиона девятьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей 90 копеек.

Фактически оплата денежных средств в размере 2 981 650,90 руб. произведена Заказчиком в адрес Подрядчика только 18.03.2022 г., что подтверждается платежным поручением № 129 от 18.03.2022 г.

Согласно п.7.1 Контрактов, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №-1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем ) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем ), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком ( подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №-570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №1063" и иным законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п. 7.9. Контрактов, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Поскольку, Заказчиком допущено нарушение сроков исполнения обязательств по оплате, произведенных Подрядчиком работ, то в соответствии с действующим законодательством и положениями Контрактов, с него подлежит взысканию договорная неустойка (пеня) в соответствии с приведенном ниже расчетом.

Расчет пени с 01.10.2022 по17.03.2022 по Контракту № 0373200006221000549 от 17.06.2021 г.: 8 161 889,20 × 58 × 1/300 × 7,5%=118 347,39 руб.

Расчет пени с 19.01.2022 по23.03.2022 по Контракту № 0373200006221000771 от 26.07.2021 г.: 2 247 304,06×64 × 1/300 × 7,5%= 35 956,86 руб.

Расчет пени с 19.01.2022 по18.03.2022 по Контракту № 0373200006221000774 от 26.07.2021 г.: 1 373 359,76×59 × 1/300 × 7,5%= 20 257,06 руб.

Расчет пени с 19.01.2022 по18.03.2022 по Контракту № 0373200006221000930 от 21.09.2021 г.: 2 981 650,90× 59 × 1/300 × 7,5%= 43 979,35 руб.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с п.1 ст.310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В силу пункта 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (Подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (Заказчика) определенную работу и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Основанием для возникновения обязательства по оплате выполненных подрядчиком работ является сдача их результата Заказчику (статьи 711 и 746 ГК РФ). Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами (пункт 4 статьи 753 ГК РФ).

Согласно п.1 ст.711 ГК РФ заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

Согласно ст. 329 ГК РФ, исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с п. 7.9. Контрактов, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Поскольку, Заказчиком допущено нарушение сроков исполнения обязательств по оплате, произведенных Подрядчиком работ, то в соответствии с действующим законодательством и положениями Контрактов, с него подлежит взысканию договорная неустойка (пеня) по всем Контрактом в общем размере 218 540 руб. 66 коп.

Расчет договорной неустойки произведен истцом в соответствии с положениями Контракта и Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и представлен истцом по тексту искового заявления.

Учитывая, что ответчиком не представлено доказательств своевременной оплаты выполненных работ либо оснований освобождающих от их уплаты, требование истца о взыскании 218 540 руб. 66 коп. -неустойки законное, обоснованное и подлежит удовлетворению.

Доводы ответчика отклонены судом как необоснованные и опровергнутые материалами дела.

Расходы по госпошлине распределены в соответствии со статьями 110, 112 АПК РФ.

На основании статей 8, 9, 11, 12, 153, 154, 161, 307-310, 314, 316, 328, 329-331, 401, 420-425, 431-434, 702, 708, 709, 711, 720, 740, 746, 753 ГК РФ, руководствуясь статьями 41, 65, 66, 71, 75, 106, 110, 112, 121-124, 162, 166-171, 176, 177, 180-182, 226-229, 318, 319 АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Ходатайство ответчика о приостановлении производства по делу отклонить.

Ходатайство ответчика об оставлении искового заявления без рассмотрения отклонить.

Взыскать с ГБУ "ООЦ ИМ. МОССОВЕТА" (ОГРН <***>) в пользу ООО "У ПАРТНЕР КОННЕКТ" (ОГРН <***>) 218 540 руб. 66 коп. – неустойки и расходы по уплате госпошлины в сумме 7 371 руб. 00 коп.

Решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда – со дня принятия решения в полном объеме.


Судья

ФИО1