СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 3 октября 2019 г. по делу № А40-173113/2019

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

43_23581831

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru

именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е ( в порядке ст. 176 АПК РФ)

04. 10. 2019 года. Дело № А40-173113/19-43-1569 Арбитражный суд г. Москвы

в составе председательствующего Романова О.В., единолично, протокол судебного заседания вёл помощник судьи Гусейнова К.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Казённого предприятия города Москвы " Управление гражданского строительства " (ОГРН <***>)

к АО " Экспериментальный научно-проектный институт " (ОГРН <***>) о взыскании 1 393 847 руб. 00 коп. – неустойки,

с участием представителей: от истца – ФИО1, доверенность № КП-3783/д от 25.09.2019 г., от ответчика – ФИО2, доверенность б/н от 10.09.2019 г.

Руководствуясь статьями 41, 65, 66, 71, 75, 81, 110, 112, 155, 162, 166-171, 176, 177, 180, 181 АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Иск Казённого предприятия города Москвы " Управление гражданского строительства " (ОГРН <***>) к АО " Экспериментальный научно-проектный институт " (ОГРН <***>) о взыскании 1 393 847 руб. 00 коп. – неустойки оставить без удовлетворения.

Расходы по уплате госпошлины и иные судебные издержки отнести на истца.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия.

Судья О.В. Романов