Решение от 4 марта 2019 г. по делу № А60-67480/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,

www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело №А60-67480/2018
04 марта 2019 года
г. Екатеринбург


Резолютивная часть решения объявлена 25 февраля 2019 года

Полный текст решения изготовлен 04 марта 2019 года

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи И.В.Евдокимова при ведении протокола судебного заседания помощником судьи И.В.Николаевой, рассмотрел в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙРЕСУРС" (ИНН 6624006011, ОГРН 1026601484722) к обществу с ограниченной ответственностью "Полимерная Трубная Компания" (ИНН 6673224904, ОГРН 1106673017373) о взыскании 5 118 661 руб. 43 коп.

при участии в судебном заседании

от истца: ФИО1, доверенность от 06.11.2018

от ответчика: не явился, извещен.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов суду, ходатайств не заявлено.

Истец просит взыскать с Ответчика 5 118 661 руб. 43 коп. долг на основании договора об оказании услуг №4/06/03/СП/Б от 27.02.2017 Ответчик нанесении покрытия.

Ответчик представил отзыв.

Рассмотрев материалы дела, суд

УСТАНОВИЛ:

27.02.2017 между Истцом (заказчик) и Ответчиком (подрядчик) был заключен договор № 4/06/03/СП/Б от 27.02.2017 о нанесении покрытия ( далее -Договор).

В силу п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту -ГК РФ), по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы (ст. 708 ГК РФ).

Как следует из п. 2.1 договора заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по проведению работ по нанесению покрытия на трубы, соединительные детали и сдаче результатов работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и оплатить их. Спецификации являются неотъемлемыми частями договора. Спецификации формируются на основании заявок заказчика и подписываются обеими сторонами.

На основании ст. 709 ГК РФ, в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса.

Как следует из ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда.

На основании п. 8.1 договора стоимость работ указывается в спецификации.

В спецификациях №№ 1-7 к указанному договору определены наименование продукции, подлежащей передаче подрядчику, а также цена работ (приложения №3). В п. 2 спецификации № 1 от 27.02.2017 предусмотрено внесение заказчиком аванса в следующих размерах:

1) Аванс в размере 5 961 111,37 рублей - в срок до 27.03.2017,

2) Аванс в размере 5 000000 рублей - в срок до 20.04.2017,

3) Аванс в размере 5 000 000 рублей - в срок до 15.05.2017,

4) Аванс в размере 4 042 730, 01 рублей - в срок до 10.06.2017.

Отгрузка материалов в полном объеме-не позднее 12.06.2017 (п. 5 спецификации).

В п. 2 спецификации № 3 от 14.03.2017 предусмотрено внесение заказчиком аванса в размере 50 %.

Срок исполнения заказа: линейная часть - 7 календарных дней с момента поступления трубы стальной на производственную площадку ООО «ПТК» и поступления аванса на расчетный счет поставщика согласно графику оплат; фасонные изделия -14 календарных дней с момента поступления отводов с приварными катушками на производственную площадку ООО «ПТК» и поступления аванса на расчетный счет поставщика.

В п. 2 спецификации № 5 от 03.07.2017 предусмотрено внесение заказчиком аванса в следующих размерах:

1) Аванс в размере 2 400 000 рублей - в срок до 11.07.2017,

Аванс в размере 5 600 000 рублей от суммы спецификации-в срок до 20.07.2017

Статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий (ч. 2 ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно части 3.1. статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Ответчик доказательств надлежащего исполнения обязательств по оплате оказанных услуг в полном объеме не представил, правильность произведенных истцом расчетов не оспорил.

Таким образом, поскольку до настоящего времени задолженность ответчика перед истцом в размере 5118661 руб. 43 коп. не погашена, каких-либо доказательств надлежащего исполнения своего обязательства и полной оплаты спорных коммунальных услуг ответчиком не представлено, образовавшаяся задолженность в размере 5118661 руб. 43 коп. подлежит взысканию с ответчика в пользу истца в силу ст.309, 781 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Полимерная Трубная Компания" (ИНН 6673224904, ОГРН 1106673017373) в пользу общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙРЕСУРС" (ИНН 6624006011, ОГРН 1026601484722) долг 5 118 661 руб. 43 коп., в федеральный бюджет государственную пошлину 48 593 руб.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

Судья И.В.Евдокимов