Решение от 13 сентября 2018 г. по делу № А33-17054/2018

1399/2018-223229(2)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Р Е Ш Е Н И Е

13 сентября 2018 года Дело № А33-17054/2018

Красноярск

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 10.09.2018. В полном объёме решение изготовлено 13.09.2018.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Сысоевой О.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Спецэнергомонтаж" (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата государственной регистрации – 28.09.2004, место нахождения: 660064, <...>) к обществу с ограниченной ответственностью "Генэнергомонтаж" (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата государственной регистрации – 21.07.2003, место нахождения: 662313, <...> о взыскании задолженности,

в присутствии:

от истца (до и после перерыва) - ФИО1, представителя по доверенности от 15.01.2018; ФИО2, представителя по доверенности от 28.09.2016,

от ответчика - ФИО3, представителя по доверенности от 09.01.2018 № 23, (после перерыва),

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО4,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Спецэнергомонтаж" (далее – истец, ООО "Спецэнергомонтаж") обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Генэнергомонтаж" (далее – ответчик, ООО Генэнергомонтаж") о взыскании задолженности в размере 5 280 149,72 руб.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 27.06.2018 возбуждено производство по делу.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о месте и времени судебного заседания, в суд не явился. Спор рассматривается в его отсутствии на основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

От ответчика поступило ходатайство об отложении судебного разбирательства в связи с невозможностью участия ввиду занятости представителя в другом процессе. Представитель истца возражал. Суд не находит оснований для удовлетворения ходатайства ответчика об отложении судебного разбирательства, поскольку ответчик, являясь юридическим лицом, вправе был направить для участия в деле другого представителя, а также ответчиком не указаны обстоятельства, в силу которых ответчик считает свое участие в заседании суда обязательным, а рассмотрение дела невозможным. Кроме того, в ходатайстве не указано, какие существенные для рассмотрения дела пояснения мог бы дать представитель ответчика в случае его участия в заседании суда.

Судом объявлен перерыв в судебном заседании.

Представитель ответчика после перерыва возражал против удовлетворения заявленного иска, представил в материалы дела дополнительные доказательства.

Представитель истца просит исковые требования удовлетворить в заявленном объеме, представил в материалы дела почтовую квитанцию в качестве доказательства направления в адрес ответчика дополнительных пояснений.

Заявлений, ходатайств после перерыва в судебном заседании от сторон не поступило.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Между истцом и ответчиком 05.07.2012 заключен договор субподряда № 00-12/12 в редакции дополнительных соглашений №№ 1-13, согласно пункту 1.1. которого субподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы по объектам «ОАО Ачинский НПЗ ВНК»: «Комбинированная установка гидрокрекинга, тит.4012/2,3»; (Комбинированная установка отпарки кислых стоков и регенерации МДЭА, тит. 4012/1,4»; «Установка утилизации сероводородного газа и производства гранулированной серы, тит.4012/5»; находящихся по адресу Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, а генподрядчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Согласно пункту 1.2. договора субподрядчик обязуется выполнить работы по строительству объектов, указанных в п. 1.1 договора, собственными силами и силами привлеченных субсубподрядных организаций в соответствии с техническим заданием (ТЗ), утвержденной проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами (СНиП), ведомственными строительными нормами (ВСН) и сдать результат работ генподрядчику.

Стоимость работ, выполняемых по договору, определена протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 1), подтверждается расчетом протокола соглашения о договорной цене (Приложением № 2-1) и составляет 33 563 860,62 руб., в т. ч. НДС в сумме 5 119 910,94 руб. (пункт 3.1. договора).

В соответствии с пунктом 5.1.16 договора субподрядчик обязался представлять генподрядчику в срок не позднее 10 числа отчетного месяца окончания этапа первичные документы, подтверждающие выполнение работ по этапу: справку о стоимости выполненных работ и затрат формы (тип. форма КС-3 (по этапу)); акт о приемке выполненных работ (тип. форма КС-2 (по этапу)); счета фактуры; акта приемки-передачи оборудования в монтаж (тип. форма ОС -15); акт приема-передачи смонтированного оборудования.

Согласно пункта 6.1, 6.2. договора генподрядчик в течение 60 календарных дней с дата подписания соответствующих актов сдачи-приемки работ по законченным этапам (при условии представления субподрядчиком документов, указанных в п.5.1.16, оплачивает субподрядчику стоимость фактически завершенных этапов работ в соответствии с «Графиком сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ по законченным этапам» (Приложение № 6), «Графиком финансирования строительных работ» (Приложением № 5) и на основании подписанной формы КС-3, КС-2 и счета- фактуры, передаваемых генподрядчику в 3 экземплярах. Расчет за выполненные работы производится генподрядчиком не позднее 30 дней после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке завершенного строительством объекта.

На основании дополнительного соглашения № 7 от 19.11.2014 стороны согласовали пункт 6.6. договора, согласно которому установили возможность оплаты работ по договору путем проведения взаиморасчетов, иными способами, не запрещёнными действующим законодательством РФ.

Дополнительным соглашением № 12 от 30.03.2017г. к договору подряда № 00-12/12 от 05.07.2012г. стороны пришли к соглашению изменить пункт 4.1 договора № 00-12/12 от

05.07.2012г. и принять его в следующей редакции: «Календарные сроки выполнения работ по настоящему договору: начало работ 01.04.2012г. окончание работ 30.06.2017г.

Дополнительным соглашением № 13 от 10.10.2017г. к договору подряда № 00-12/12 от 05.07.2012г., стороны пришли к соглашению изменить пункт 3.1 договора № 00-12/12 от 05.07.2012г. и принять его в следующей редакции: Общая стоимость работ, выполняемых по договору, определена протоколом соглашения о договорной цене, подтверждается расчетом договорной цены и составляет 403 763 691,60 руб.

Из искового заявления следует, что в 2012 году работы выполнены на сумму 41 138 295,16 руб., оплачены в полном объеме, в 2013 году работы выполнены на сумму 98 220 412,84 руб., оплачены в полном объеме, в 2014 году работы выполнены на сумму 77 264 457,72 руб., оплачены в полном объеме.

В обоснование иска истец указал, что в 2015 году сторонами были подписаны акты о приемке выполненных работ по форме КС-3 и КС-2 за 2015 год на сумму 90 008 517 руб. 9 коп.:

- По счет-фактуре № 1 на сумму 5 173 822,10 руб. от 16.01.2015г. выполнение подтверждается формой КС-3 № 1 от 16.01.2015г. за период с 16.12.2014г. по 16.01.2015г. на сумму 5 173 822,10 руб., которая сформирована на основании унифицированных форм КС-2 в том числе:

• Унифицированная форма КС-2 № 76 от 16.01.2015г. за период с 16.12.2014г. по 16.01.2015г. на сумму 996 026,20 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 77 от 16.01.2015г. за период с 16.12.2014г. по 16.01.2015г. на сумму 119 568,22 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 78 от 16.01.2015г. за период с 16.12.2014г. по 16.01.2015г. на сумму 625 375,22 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 79 от 16.01.2015г. за период с 16.12.2014г. по 16.01.2015г. на сумму 1 364 602,74 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 80 от 16.01.2015г. за период с 16.12.2014г. по 16.01.2015г. на сумму 965 004,00 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 81 от 16.01.2015г. за период с 16.12.2014г. по 16.01.2015г. на сумму 13 112,16 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 82 от 16.01.2015г. за период с 16.12.2014г. по 16.01.2015г. на сумму 705 201,04 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 83 от 16.01.2015г. за период с 16.12.2014г. по 16.01.2015г. на сумму 384 932,52 руб.

- По счет-фактуре № 2 на сумму 6 115 248,52 руб. от 16.02.2015г. выполнение подтверждается формой КС-3 № 2 от 16.02.2015г. за период с 17.01.2014г. по 16.02.2015г. на сумму 6 115 248,52 руб., которая сформирована на основании унифицированных форм КС-2 в том числе:

• Унифицированная форма КС-2 № 84 от 16.02.2015г. за период с 17.01.2014г. по 16.02.2015г. на сумму 153 055,44 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 85 от 16.02.2015г. за период с 17.01.2014г. по 16.02.2015г. на сумму 279 643,48 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 86 от 16.02.2015г. за период с 17.01.2014г. по 16.02.2015г. на сумму 884 026,50 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 87 от 16.02.2015г. за период с 17.01.2014г. по 16.02.2015г. на сумму 2 153 725,38 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 88 от 16.02.2015г. за период с 17.01.2014г. по 16.02.2015г. на сумму 672 866,68 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 89 от 16.02.2015г. за период с 17.01.2014г. по 16.02.2015г. на сумму 605 240,88 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 91 от 16.02.2015г. за период с 17.01.2014г. по 16.02.2015г. на сумму 308 636,08 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 92 от 16.02.2015г. за период с 17.01.2014г. по 16.02.2015г. на сумму 857 520,16 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 93 от 16.02.2015г. за период с 17.01.2014г. по 16.02.2015г. на сумму 197 124,90 руб.;

- По счет-фактуре № 3 на сумму 5 364 990,36 руб. от 26.03.2015г. выполнение подтверждается формой КС-3 № 3 от 26.03.2015г. за период с 17.02.2015г. по 26.03.2015г. на сумму 5 364 990,36 руб., которая сформирована на основании унифицированных форм КС-2 в том числе:

• Унифицированная форма КС-2 № 94 от 26.03.2015г. за период с 17.02.2015г. по 26.03.2015г. на сумму 717 638,24 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 95 от 26.03.2015г. за период с 17.02.2015г. по 26.03.2015г. на сумму 114 133,14 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 96 от 26.03.2015г. за период с 17.02.2015г. по 26.03.2015г. на сумму 360 336,60 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 97 от 26.03.2015г. за период с 17.02.2015г. по 26.03.2015г. на сумму 5 900,00 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 98 от 26.03.2015г. за период с 17.02.2015г. по 26.03.2015г. на сумму 469 717,88 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 99 от 26.03.2015г. за период с 17.02.2015г. по 26.03.2015г. на сумму 297 847,34 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 100 от 26.03.2015г. за период с 17.02.2015г. по 26.03.2015г. на сумму 1012 840,02 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 101 от 26.03.2015г. за период с 17.02.2015г. по 26.03.2015г. на сумму 585 184,42 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 102 от 26.03.2015г. за период с 17.02.2015г. по 26.03.2015г. на сумму 43 998,66 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 103 от 26.03.2015г. за период с 17.02.2015г. по 26.03.2015г. на сумму 1 012 670,10 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 104 от 26.03.2015г. за период с 17.02.2015г. по 26.03.2015г. на сумму 364 913,82 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 105 от 26.03.2015г. за период с 17.02.2015г. по 26.03.2015г. на сумму 379 810,14 руб.

- По счет-фактуре № 4 на сумму 3 736 158,48 руб. от 24.04.2015г. выполнение подтверждается формой КС-3 № 4 от 24.04.2015г. за период с 27.03.2015г. по 24.04.2015г. на сумму 3 736 158,48 руб., которая сформирована на основании унифицированных форм КС-2 в том числе:

• Унифицированная форма КС-2 № 106 от 24.04.2015г. за период с 27.03.2015г. по 24.04.2015г. на сумму 2 605 499,00 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 107 от 24.04.2015г. за период с 27.03.2015г. по 24.04.2015г. на сумму 603 734,02 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 108 от 24.04.2015г. за период с 27.03.2015г. по 24.04.2015г. на сумму 7 286,50 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 109 от 24.04.2015г. за период с 27.03.2015г. по 24.04.2015г. на сумму 519 638,96 руб.

- По счет-фактуре № 6 на сумму 11650 989,60 руб. от 25.05.2015г. выполнение подтверждается формой КС-3 № 5 от 25.05.2015г. за период с 25.04.2015г. по 25.05.2015г. на сумму 11 650 989,60 руб., которая сформирована на основании унифицированных форм КС-2 в том числе:

• Унифицированная форма КС-2 № 110/1 от 25.05.2015г. за период с 25.04.2015г. по 25.05.2015г. на сумму 374 709,00 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 111 от 25.05.2015г. за период с 25.04.2015г. по 25.05.2015г. на сумму 51 658,04 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 111/1 от 25.05.2015г. за период с 25.04.2015г. по 25.05.2015г. на сумму 5 109,40 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 112 от 25.05.2015г. за период с 25.04.2015г. по 25.05.2015г. на сумму 748 112,92 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 112/1 от 25.05.2015г. за период с 25.04.2015г. по 25.05.2015г. на сумму 569 845,60 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 113 от 25.05.2015г. за период с 25.04.2015г. по 25.05.2015г. на сумму 761 236,88 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 113/1 от 25.05.2015г. за период с 25.04.2015г. по 25.05.2015г. на сумму 107 002,40 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 114 от 25.05.2015г. за период с 25.04.2015г. по 25.05.2015г. на сумму 366 119,78 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 115 от 25.05.2015г. за период с 25.04.2015г. по 25.05.2015г. на сумму 834 583,32 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 115/1 от 25.05.2015г. за период с 25.04.2015г. по 25.05.2015г. на сумму 299 663,36 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 116 от 25.05.2015г. за период с 25.04.2015г. по 25.05.2015г. на сумму 238 460,30 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 116/1 от 25.05.2015г. за период с 25.04.2015г. по 25.05.2015г. на сумму 383 540,12 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 117 от 25.05.2015г. за период с 25.04.2015г. по 25.05.2015г. на сумму 299 105,22 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 117/1 от 25.05.2015г. за период с 25.04.2015г. по 25.05.2015г. на сумму 6 356,66 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 118 от 25.05.2015г. за период с 25.04.2015г. по 25.05.2015г. на сумму 14 596,60 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 119 от 25.05.2015г. за период с 25.04.2015г. по 25.05.2015г. на сумму 74 711,70 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 120 от 25.05.2015г. за период с 25.04.2015г. по 25.05.2015г. на сумму 53 800,92 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 121 от 25.05.2015г. за период с 25.04.2015г. по 25.05.2015г. на сумму 3 414,92 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 122 от 25.05.2015г. за период с 25.04.2015г. по 25.05.2015г. на сумму 32 245,86 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 123 от 25.05.2015г. за период с 25.04.2015г. по 25.05.2015г. на сумму 1 884 203,94 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 124 от 25.05.2015г. за период с 25.04.2015г. по 25.05.2015г. на сумму 3 469 228,32 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 125 от 25.05.2015г. за период с 25.04.2015г. по 25.05.2015г. на сумму 251 475,70 руб.;

- По счет-фактуре № 7 на сумму 9 819 425,46 руб. от 25.06.2015г. выполнение подтверждается формой КС-3 № 6 от 25.06.2015г. за период с 26.05.2015г. по 25.06.2015г. на сумму 9 819 425,46 руб., которая сформирована на основании унифицированных форм КС-2 в том числе:

• Унифицированная форма КС-2 № 126 от 25.06.2015г. за период с 26.05.2015г. по 25.06.2015г. на сумму 768 254,34 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 129 от 25.06.2015г. за период с 26.05.2015г. по 25.06.2015г. на сумму 436 477,28 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 130 от 25.06.2015г. за период с 26.05.2015г. по 25.06.2015г. на сумму 365 252,48 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 131 от 25.06.2015г. за период с 26.05.2015г. по 25.06.2015г. на сумму 177 621,86 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 132 от 25.06.2015г. за период с 26.05.2015г. по 25.06.2015г. на сумму 17 119,44 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 133 от 25.06.2015г. за период с 26.05.2015г. по 25.06.2015г. на сумму 1 547 652,60 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 135 от 25.06.2015г. за период с 26.05.2015г. по 25.06.2015г. на сумму 13 970,02 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 136 от 25.06.2015г. за период с 26.05.2015г. по 25.06.2015г. на сумму 270 369,86 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 138 от 25.06.2015г. за период с 26.05.2015г. по25.06.2015г. на сумму 249 152,28 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 139 от 25.06.2015г. за период с 26.05.2015г. по 25.06.2015г. на сумму 1 905 718,88);

• Унифицированная форма КС-2 № 140 от 25.06.2015г. за период с 26.05.2015г. по 25.06.2015г. на сумму 17 875,82 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 141 от 25.06.2015г. за период с 26.05.2015г. по 25.06.2015г. на сумму 17 079,32 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 142 от 25.06.2015г. за период с 26.05.2015г. по 25.06.2015г. на сумму 523 483,40 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 134 от 25.06.2015г. «за период с 26.05.2015г. по 25.06.2015г. на сумму 1 187 391,52 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 137 от 25.06.2015г. за период с 26.05.2015г. по 25.06.2015г. на сумму 1 164 079,44 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 127 от 25.06.2015г. за период с 26.05.2015г. по 25.06.2015г. на сумму 973 437,46 руб.;

- По счет-фактуре № 8 на сумму 13 828 680,78 руб. от 19.08.2015г. выполнение подтверждается формой КС-3 № 7 от 19.08.2015г. за период с 26.06.2015г. по 19.08.2015г. на сумму 13 828 680,78 руб., которая сформирована на основании унифицированных форм КС-2 в том числе:

• Унифицированная форма КС-2 № 143 от 19.08.2015г. за период с 26.06.2015г. по 19.08.2015г. на сумму 358 705,84 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 144 от 19.08.2015г. за период с 26.06.2015г. по 19.08.2015г. на сумму 768 026,60 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 145 от 19.08.2015г. за период с 26.06.2015г. по 19.08.2015г. на сумму 228 591,96 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 146 от 19.08.2015г. за период с 26.06.2015г. по 19.08.2015г. на сумму 508 876,18 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 147 от 19.08.2015г. за период с 26.06.2015г. по 19.08.2015г. на сумму 262 076,82 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 148 от 19.08.2015г. за период с 26.06.2015г. по 19.08.2015г. на сумму 1 277 654,44 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 149 от 19.08.2015г. за период с 26.06.2015г. по 19.08.2015г. на сумму 298 953,00 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 150 от 19.08.2015г. за период с 26.06.2015г. по 19.08.2015г. на сумму 37 588,90 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 152 от 19.08.2015г. за период с 26.06.2015г. по

19.08.2015г. на сумму 167 196,56 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 153 от 19.08.2015г. за период с 26.06.2015г. по

19.08.2015г. на сумму 336 541,90 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 154 от 19.08.2015г. за период с 26.06.2015г. по

19.08.2015г. на сумму 1 193 874,44 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 155 от 19.08.2015г. за период с 26.06.2015г. по

19.08.2015г. на сумму 372 642,82 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 156 от 19.08.2015г. за период с 26.06.2015г. по

19.08.2015г. на сумму 875 131,66 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 157 от 19.08.2015г. за период с 26.06.2015г. по

19.08.2015г. на сумму 592 775,36 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 158 от 19.08.2015г. за период с 26.06.2015г. по

19.08.2015г. на сумму 353 217,66 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 159 от 19.08.2015г. за период с 26.06.2015г. по

19.08.2015г. на сумму 770 237,92 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 160 от 19.08.2015г. за период с 26.06.2015г. по

19.08.2015г. на сумму 11 966,38 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 161 от 19.08.2015г. за период с 26.06.2015г. по

19.08.2015г. на сумму 38 469,18 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 162 от 19.08.2015г. за период с 26.06.2015г. по

19.08.2015г. на сумму 10 242,40 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 163 от 19.08.2015г. за период с 26.06.2015г. по

19.08.2015г. на сумму 231 941,98 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 164 от 19.08.2015г. за период с 25.06.2015г. по

19.08.2015г. на сумму 121 283,94 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 165 от 19.08.2015г. за период с 25.07.2015г. по

19.08.2015г. на сумму 79 229,92 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 166 от 19.08.2015г. за период с 25.07.2015г. по

19.08.2015г. на сумму 26 298,66 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 167 от 19.08.2015г. за период с 26.06.2015г. по

19.08.2015г. на сумму 1 051 577,06 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 168 от 19.08.2015г. за период с 26.06.2015г. по

19.08.2015г. на сумму 31 759,7 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 169 от 19.08.2015г. за период с 26.06.2015г. по

19.08.2015г. на сумму 1 143 022,34 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 170 от 19.08.2015г. за период с 26.06.2015г. по

19.08.2015г. на сумму 639 518,70 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 171 от 19.08.2015г. за период с 26.06.2015г. по

19.08.2015г. на сумму 2 551,16 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 172 от 19.08.2015г. за период с 26.06.2015г. по

19.08.2015г. на сумму 92 294,88 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 173 от 19.08.2015г. за период с 26.06.2015г. по

19.08.2015г. на сумму 15 250,32 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 174 от 19.08.2015г. за период с 26.06.2015г. по

19.08.2015г. на сумму 744 412,44 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 175 от 19.08.2015г. за период с 26.06.2015г. по

19.08.2015г. на сумму 561 113,60 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 176 от 19.08.2015г. за период с 26.06.2015г. по

19.08.2015г. на сумму 6 456,96 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 178 от 19.08.2015г. за период с 26.06.2015г. по 19.08.2015г. на сумму 13 828,42 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 179 от 19.08.2015г. за период с 26.06.2015г. по 19.08.2015г. на сумму 26 639,68 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 180 от 19.08.2015г. за период с 26.06.2015г. по 19.08.2015г. на сумму 539 992,78 руб.

- По счет-фактуре № 9 на сумму 7 397 919,14 руб. от 25.09.2015г. Выполнение подтверждается формой КС-3 № 8 от 25.09.2015г. за период с 20.08.2015г. по 25.09.2015г. на сумму 7 397 919,14 руб., которая сформирована на основании унифицированных форм КС-2 в том числе:

• Унифицированная форма КС-2 № 181 от 25.09.2015г. за период с 20.08.2015г. по 25.09.2015г. на сумму 533 594,82 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 182 от 25.09.2015г. за период с 20.08.2015г. по 25.09.2015г. на сумму 6 241,02 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 183 от 25.09.2015г. за период с 20.08.2015г. по 25.09.2015г. на сумму 647 228,82 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 184 от 25.09.2015г. за период с 20.08.2015г. по 25.09.2015г. на сумму 637 720,38 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 185 от 25.09.2015г. за период с 20.08.2015г. по 25.09.2015г. на сумму 25 800,70 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 186 от 25.09.2015г. за период с 20.08.2015г. по 25.09.2015г. на сумму 892 318,36 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 187 от 25.09.2015г. за период с 20.08.2015г. по 25.09.2015г. на сумму 36 929,28 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 188 от 25.09.2015г. за период с 20.08.2015г. по 25.09.2015г. на сумму 1 206 427,28 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 189 от 25.09.2015г. за период с 20.08.2015г. по 25.09.2015г. на сумму 86 112,86 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 190 от 25.09.2015г. за период с 20.08.2015г. по 25.09.2015г. на сумму 20 157,94 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 191 от 25.09.2015г. за период с 20.08.2015г. по 25.09.2015г. на сумму 75 938,90 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 192 от 25.09.2015г. за период с 20.08.2015г. по 25.09.2015г. на сумму 61 358,82 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 193 от 25.09.2015г. за период с 20.08.2015г. по 25.09.2015г. на сумму 44 458,86 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 194 от 25.09.2015г. за период с 20.08.2015г. по 25.09.2015г. на сумму 12 361,68 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 195 от 25.09.2015г. за период с 20.08.2015г. по 25.09.2015г. на сумму 50 702,24 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 196 от 25.09.2015г. за период с 20.08.2015г. по 25.09.2015г. на сумму 20 362,08 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 197 от 25.09.2015г. за период с 20.08.2015г. по 25.09.2015г. на сумму 8 644,68 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 198 от 25.09.2015г. за период с 20.08.2015г. по 25.09.2015г. на сумму 1 389 975,10 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 199 от 25.09.2015г. за период с 20.08.2015г. по 25.09.2015г. на сумму 968 848,44 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 200 от 25.09.2015г. за период с 20.08.2015г. по 25.09.2015г. на сумму 90 337,26 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 202 от 25.09.2015г. за период с 20.08.2015г. по 25.09.2015г. на сумму 4 481,64 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 203 от 25.09.2015г. за период с 20.08.2015г. по 25.09.2015г. на сумму 17 073,42 руб.

- По счет-фактуре № 10 на сумму 6 518 892,3р руб. от 26.10.2015г. выполнение подтверждается формой КС-3 № 9 от 26.10.2015г. за период с 26.09.2015г. по 26.10.2015г. на сумму 6 518 892,30 руб., которая сформирована на основании унифицированных форм КС-2 в том числе:

• Унифицированная форма КС-2 № 203 от 26.10.2015г. за период с 26.09.2015г. по 26.10.2015г. на сумму 1 200 149,68 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 204 от 26.10.2015г. за период с 26.09.2015г. по 26.10.2015г. на сумму 16 777,24 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 205 от 26.10.2015г. за период с 26.09.2015г. по 26.10.2015г. на сумму 1 222 128,36 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 206 от 26.10.2015г. за период с 26.09.2015г. по 26.10.2015г. на сумму 1 304 213,88 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 207 от 26.10.2015г. за период с 26.09.2015г. по 26.10.2015г. на сумму 26 683,34 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 208 от 26.10.2015г. за период с 26.09.2015г. по 26.10.2015г. на сумму 1 113 951,86 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 209 от 26.10.2015г. за период с 26.09.2015г. по 26.10.2015г. на сумму 117 974,04 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 210 от 26.10.2015г. за период с 26.09.2015г. по 26.10.2015г. на сумму 1 582,38 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 211 от 26.10.2015г. за период с 26.09.2015г. по 26.10.2015г. на сумму 1 486,80 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 212 от 26.10.2015г. за период с 26.09.2015г. по 26.10.2015г. на сумму 61 813,12 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 213 от 26.10.2015г. за период с 26.09.2015г. по 26.10.2015г. на сумму 3 295,74 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 214 от 26.10.2015г. за период с 26.09.2015г. по 26.10.2015г. на сумму 1 115 406,80 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 215 от 26.10.2015г. за период с 26.09.2015г. по 26.10.2015г. на сумму 230 094,10 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 216 от 26.10.2015г. за период с 26.09.2015г. по 26.10.2015г. на сумму 103 334,96 руб.

- По счет-фактуре № 11 на сумму 9 512 955,86 руб. от 10.11.2015г. выполнение подтверждается формой КС-3 № 10 от 10.11.2015г. за период с 27.10.2015г. по 10.11.2015г. на сумму 9 512 955,86 руб., которая сформирована на основании унифицированных форм КС-2 в том числе:

• Унифицированная форма КС-2 № 217 от 10.11.2015г. за период с 27.10.2015г. по 10.11.2015г. на сумму 4 866 762,50 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 218 от 10.11.2015г. за период с 27.10.2015г. по 10.11.2015г. на сумму 136 784,42 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 219 от 10.11.2015г. за период с 27.10.2015г. по 10.11.2015г. на сумму 3 072 605,54 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 220 от 10.11.2015г. за период с 27.10.2015г. по 10.11.2015г. на сумму 83 074,36 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 221 от 10.11.2015г. за период с 27.10.2015г. по 10.11.2015г. на сумму 1 720,44 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 223 от 10.11.2015г. за период с 27.10.2015г. по 10.11.2015г. на сумму 31 904,84 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 224 от 10.11.2015г. за период с 27.10.2015г. по 10.11.2015г. на сумму 1 301 577,76 руб.

- По счет-фактуре № 14 на сумму 10 889 435,30 руб. от 18.12.2015г. выполнение подтверждается формой КС-3 № 11 от 18.12.2015г. за период с 11.11.2015г. по 18.12.2015г. на сумму 10 889 435,30 руб., которая сформирована на основании унифицированных форм КС-2 в том числе:

• Унифицированная форма КС-2 № 226 от 18.12.2015г. за период с 11.11.2015г. по 18.12.2015г. на сумму 357 816,12 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 227 от 18.12.2015г. за период с 11.11.2015г. по 18.12.2015г. на сумму 223 291,40 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 228 от 18.12.2015г. за период с 11.11.2015г. по 18.12.2015г. на сумму 737 108,24 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 229 от 18.12.2015г. за период с 11.11.2015г. по 18.12.2015г. на сумму 1 998 512,90 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 230 от 18.12.2015г. за период с 11.11.2015г. по 18.12.2015г. на сумму 187 642,42 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 231 от 18.12.2015г. за период с 11.11.2015г. по 18.12.2015г. на сумму 3 959 324,80 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 232 от 18.12.2015г. за период с 11.11.2015г. по 18.12.2015г. на сумму 44 227,58 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 233 от 18.12.2015г. за период с 11.11.2015г. по 18.12.2015г. на сумму 194 709,44 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 234 от 18.12.2015г. за период с 11.11.2015г. по 18.12.2015г. на сумму 327 060,60 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 235 от 18.12.2015г. за период с 11.11.2015г. по 18.12.2015г. на сумму 212 895,60 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 236 от 18.12.2015г. за период с 11.11.2015г. по 18.12.2015г. на сумму 108 004,22 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 237 от 18.12.2015г. за период с 11.11.2015г. по 18.12.2015г. на сумму 2 169 779,28 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 238 от 18.12.2015г. за период с 11.11.2015г. по 18.12.2015г. на сумму 29 055,14 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 239 от 18.12.2015г. за период с 11.11.2015г. по 18.12.2015г. на сумму 340 007,56 руб.

Согласно расчету истца работы оплачены на сумму 89 708 410,39 руб., в обоснование чего истец ссылается на соглашения о проведении взаимозачета за выполненные работы в 2015г. на сумму 33 164 219 руб. 64 коп.:

• Соглашение о проведении взаимозачета от 31.01.2015г. по счет-фактуре № 1 от 16.01.2015г. сумма, принятая к взаимозачету, составляет 2 316 552 руб. 33 коп.

• Соглашение о проведении взаимозачета от 28.02.2015г. по счет-фактуре № 2 от 16.02.2015г. сумма, принятая к взаимозачету, составляет 2 805 936 руб. 16 коп.

• Соглашение о проведении взаимозачета от 31.03.2015г. по счет-фактуре № 3 от 26.03.2015г. сумма, принятая к взаимозачету, составляет 1 286 629 руб. 52 коп.

• Соглашение о проведении взаимозачета от 30.04.2015г. по счет-фактуре № 4 от 24.04.2015г. сумма, принятая к взаимозачету, составляет 1 389 816 руб. 51 коп.

• Соглашение о проведении взаимозачета от 31.05.2015г. по счет-фактуре № 6 от 25.05.2015г. сумма, принятая к взаимозачету, составляет 3 792 085 руб. 10 коп.

• Соглашение о проведении взаимозачета от 30.06.2015г. по счет-фактуре № 7 от 25.06.2015г. сумма, принятая к взаимозачету, составляет 3 569 123 руб. 54 коп.

• Соглашение о проведении взаимозачета от 31.08.2015г. по счет-фактуре № 8 от

19.08.2015г. сумма, принятая к взаимозачету, составляет 4 986 082 руб. 86 коп.

• Соглашение о проведении взаимозачета от 30.09.2015г. по счет-фактуре № 9 от 25.09.2015г. сумма, принятая к взаимозачету, составляет 3 314 449 руб. 46 коп.

• Соглашение о проведении взаимозачета от 31.10.2015г. по счет-фактуре № 10 от 26.10.2015г. сумма, принятая к взаимозачету, составляет 2 112 574 руб. 91 коп.

• Соглашение о проведении взаимозачета от 30.11.2015г. по счет-фактуре № 11 от 10.11.2015г. сумма, принятая к взаимозачету, составляет 4 734 290 руб. 67 коп.

• Соглашение о проведении взаимозачета от 31.12.2015г. по счет-фактуре № 14 от 18.12.2015г. сумма, принятая к взаимозачету, составляет 2 856 678 руб. 58 коп.

Также, истец представил платёжные поручения об оплате за выполненные работы в 2015г. на сумму 56 544 190 руб. 75 коп.:

• Платёжное поручение. № 774 от 17.03.2015 на сумму 2 598 578 ,66 руб. Оплата по сч/ф № 1 от 16.01.2015 за выполненные работы по договору № 00-12/12 от 05.07.2012;

• Платёжное поручение. № 539 от 28.05.2015 на сумму 19 246,63 руб. оплата по сч/ф № 1 от 16.01.2015 за выполненные работы по договору № 00-12/12 от 05.07.2012;

• Платёжное поручение. № 001139 от 17.04.2015 на сумму 3 003 549,93 руб. оплата по сч/ф № 2 от 16.02.2015 за выполненные работы по договору № 00-12/12 от 05.07.2012;

• Платёжное поручение. № 540 от 28.05.2015 на сумму 9 856,25 руб. оплата по сч/ф № 2 от 16.02.2015 за выполненные работы по договору № 00-12/12 от 05.07.2012;

• Платёжное поручение. № 696 от 10.06.2015 на сумму 2 110 111,32 руб. оплата по сч/ф № 3 от 16.02.2015 за выполненные работы по договору № 00-12/12 от 05.07.2012;

• Платёжное поручение. № 541 от 28.05.2015 на сумму 1 700 000,00 руб. оплата по сч/ф № 3 от 26.03.2015 за выполненные работы по договору № 00-12/12 от 05.07.2012;

• Платёжное поручение. № 001932 от 23.06.2015 на сумму 2 185 515,99 руб. оплата по сч/ф № 4 от 24.04.2015 за выполненные работы по договору № 00-12/12 от 05.07.2012;

• Платёжное поручение. № 002353 от 23.06.2015 на сумму 7 288 928,81 руб. оплата по сч/ф № 6 от 25.05.2015 за выполненные работы по договору № 00-12/12 от 05.07.2012;

• Платёжное поручение. № 002870 от 25.08.2015 на сумму 5 785 504,82 руб. оплата по сч/ф № 7 от 25.06.2015 за выполненные работы по договору № 00-12/12 от 05.07.2012;

• Платёжное поручение. № 002165 от 15.06.2016 на сумму 1 999 198,95 руб. Оплата по сч/ф: № 1 от 16.01.2015, сч/ф № 2 от 16.02.2015, сч/ф № 3 от 26.03.2015, сч/ф № 4 от 24. 04 2015, сч/ф № 6 от 25.05.2015, сч/ф № 7 от 25.06.2015 за выполненные работы по договору № 00-12/12 от 05.07.2012;

• Платёжное поручение № 003394 от 28.09.2015 на сумму 4 500 000,00 руб. Оплата по сч/ф № 8 от 19.08.2015 за выполненные работы по договору № 00-12/12 от 05.07.2012;

• Платёжное поручение № 003878 от 30.10.2015 на сумму 3 678 163,52 руб. Оплата по сч/ф № 8 от 25.09.2015 за выполненные работы по договору № 00-12/12 от 05.07.2012;

• Платёжное поручение № 004424 от 30.11.2015 на сумму 3 713 573,72 руб. Оплата по сч/ф № 9 от 25.09.2015 за выполненные работы по договору № 00-12/12 от 05.07.2012;

• Платёжное поручение № 004667 от 16.12.2015 на сумму 4 080 372,78 руб. Оплата по сч/ф № 10 от 26.10.2015 за выполненные работы по договору № 00-12/12 от 05.07.2012

• Платёжное поручение № 004907 от 28.12.2015 на сумму 4 368 096,29 руб. Оплата по сч/ф № 11 от 10.11.2015 за выполненные работы по договору № 00-12/12 от 05.07.2012;

• Платёжное поручение № 000644 от 16.02.2016 на сумму 7 502 692,06 руб. Оплата по сч/ф № 14 от 18.12.2015 за выполненные работы по договору № 00-12/12 от 05.07.2012;

• Платёжное поручение № 002166 от 15.06.2016 на сумму 2 000 801,05 руб. Оплата по сч/ф № 8 от 19.08.2015, сч/ф № 9 от 25.09.2015, сч/ф № 10 от 26.10.2015, сч/ф № 11 от 10.11 2015, сч/ф № 14 от 18.12.2015 за выполненные работы по договору № 00-12/12 от 05.07.2012.

Согласно расчету истца, сумма оплаты за выполненные работы за 2015г. составляет 89 708 410 руб. 39 коп., задолженность ответчика перед истцом за 2015 год составляет 300 107 руб. 51 коп.

Истец ссылается на то, что в 2016 году сторонами подписаны акты о приемке выполненных работ по форме КС-3 и КС-2 за 2016 год на сумму 64 394 307 руб. 46 коп., в том числе:

- По счет-фактуре № 1 на сумму 4 155 528,12 руб. от 15.01.2016г. выполнены работы за период с 19.12.2016г. по 25.01.2016г. на сумму 4 155 528,12 руб., которая сформирована на основании унифицированных форм КС-2 в том числе:

• Унифицированная форма КС-2 № 240 от 25.01.2016г. за период с 19.12.2015г. по 25.01.2016г. на сумму 1 505 088,82 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 241 от 25.01.2016г. за период с 19.12.2015г. по 25.01.2016г. на сумму 187 924,.44 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 242 от 25.01.2016г. за период с 19.12.2015г. по 25.01.2016г. на сумму 1 975 407,32 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 243 от 25.01.2016г. за период с 19.12.2015г. по 25.01.2016г. на сумму 39 153,58 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 244 от 25.01.2016г. за период с 19.12.2015г. по 25.01.2016г. на сумму 527,46 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 245 от 25.01.2016г. за период с 19.12.2015г. по 25.01.2016г. на сумму 39 744,76 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 246 от 25.01.2016г. за период с 19.12.2015г. по 25.01.2016г. на сумму 152 293,16 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 247 от 25.01.2016г. за период с 19.12.2015г. по 25.01.2016г. на сумму 255 388,58 руб.

- По счет-фактуре № 2 на сумму 3 051 365,54 руб. от 24.02.2016г. выполнены работы за период с 26.01.2016г. по 24.02.2016г. на сумму 3 051 365,54 руб., которая сформирована на основании унифицированных форм КС-2 в том числе:

• Унифицированная форма КС-2 № 248 от 24.02.2616г. за период с 26.01.2016г. по 24.02.2016г. на сумму 1 137 140,04 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 249 от 24.02.2016г. за период с 26.01.2016г. по 24.02.2016г. на сумму 37 922,84 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 250 от 24.02.2016г. за период с 26.01.2016г. по 24.02.2016г. на сумму 603 931,08 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 251 от 24.02,2016г. за период с 26.01.2016г. по 24.02.2016г. на сумму 620 565,54 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 252 от 24.02.2016г. за период с 26.01.2016г. по 24.02.2016г. на сумму 10 736,82 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 253 от 24.02.2016г. за период с 26.01.2016г. по 24.02.2016г. на сумму 20 504,86 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 254 от 24.02.2016г. за период с 26.01.2016г. по 24.02.2016г. на сумму 4 322,34 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 256 от 24.02.2016г. за период с 26.01.2016г. по 24.02.2016г. на сумму 579 184,12 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 255 от 24.02.2016г. за период с 26.01.2016г. по 24.02.2016г. на сумму 37 057,90 руб.;

- По счет-фактуре № 3 на сумму 9 480 048,02 руб. от 25.03.2016г. выполнено работ за период с 25.02.2016г. по 25.03.2016г. на сумму 9 480 048,02 руб., которая сформирована на основании унифицированных форм КС-2 в том числе:

• Унифицированная форма КС-2 № 257 от 25.03.2016г. за период с 25.02.2016г. по 25.03.2016г. на сумму 1 114 910,02 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 258 от 25.03.2016г. за период с 25.02.2016г. по 25.03.2016г. на сумму 65 526,58 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 259 от 25.03.2016г. за период с 25.02.2016г. по

25.03.2016г. на сумму 130 019,48 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 260 от 25.03.2016г. за период с 25.02.2016г. по 25.03.2016г. на сумму 42 188,54 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 261 от 25.03.2016г. за период с 25.02.2016г. по 25.03.2016г. на сумму 15 646,80руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 262 от 25.03.2016г. за период с 25.02.2016г. по 25.03.2016г. на сумму 30 612,74 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 263 от 25.03.2016г. за период с 25.02.2016г. по 25.03.2016г. на сумму 64 292,30 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 264 от 25.03.2016г. за период с 25.02.2016г. по 25.03.2016г. на сумму 153 776,42 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 265 от 25.03.2016г. за период с 25.02.2016г. по 25.03.2016г. на сумму 44 371,54 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 266 от 25.03.2016г. за период с 25.02.2016г. по 25.03.2016г. на сумму 208 091,82 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 268 от 25.03.2016г. за период с 25.02.2016г. по 25.03.2016г. на сумму 7 179,12 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 267 от 25.03.2016г. за период с 25.02.2016г. по 25.03.2016г. на сумму 11 241,86 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 269 от 25.03.2016г. за период с 25.02.2016г. по 25.03.2016г. на сумму 28 963,10 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 270 от 25.03.2016г. за период с 25.02.2016г. по 25.03.2016г. на сумму 3 185 339,20 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 271 от 25.03.2016г. за период с 25.02.2016г. по 25.03.2016г. на сумму 3 566 574,78 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 272 от 25.03.2016г. за период с 25.02.2016г. по 25.03.2016г. на сумму 167 876,24 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 274 от 25.03.2016г. за период с 25.02.2016г. по 25.03.2016г. на сумму 522 926,44 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 273 от 25.03.2016г. за период с 25.02.2016г. по 25.03.2016г. на сумму 120 511,04 руб.

- По счет-фактуре № 5 на сумму 5 967 975,08 руб. от 22.04.2016г. выполнены работы за период с 26.03.2016г. по 22.04.2016г. на сумму 5 967 975,08 руб., которая сформирована на основании унифицированных форм КС-2 в том числе:

• Унифицированная форма КС-2 № 275 от 22.04.2016г. за период с 26.03.2016г. по 22.04.2016г. на сумму 1 120 976,40 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 276 от 22.04.2016г. за период с 26.03.2016г. по 22.04.2016г. на сумму 42 28176 руб.;

;
• Унифицированная форма КС-2 № 277 от 22.04.2016г. за период с 26.03.2016г. по 22.04.2016г. на сумму 416 177,74 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 278 от 22.04.2016г. за период с 26.03.2016г. по 22.04.2016г. на сумму 876,74 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 279 от 22.04.2016г. за период с 26.03.2016г. по 22.04.2016г. на сумму 9 784,56 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 280 от 22.04.2016г. за период с 26.03.2016г. по 22.04.2016г. на сумму 583 458,08 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 281 от 22.04.201,6г. за период с 26.03.2016г. по 22.04.2016г. на сумму 245 844,74 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 282 от 22.04.2016г. за период с 26.03.2016г. по 22.04.2016г. на сумму 2 252 078,38 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 283 от 22.04.2016г. за период с 26.03.2016г. по 22.04.2016г. на сумму 152 340,36 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 285 от 22.04.2016г. за период с 26.03.2016г. по 22.04.2016г. на сумму 629 101,66 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 286 от 22.04.2016г. за период с 26.03.2016г. по 22.04.2016г. на сумму 515 054,66 руб.;

- По счет-фактуре № 6 на сумму 3 283 849,14 руб. от 23.05.2016г. выполнены работы за период с 23.04.2016г. по 23.05.2016г. на сумму 3 283 849,14 руб., которая сформирована на основании унифицированных форм КС-2 в том числе:

• Унифицированная форма КС-2 № 287 от 23.05.2016г. за период с 23.04.2016г. по 23.05.2016г. на сумму 187 704,96 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 288 от 23.05.2016г. за период с 23.04.2016г. по 23.05.2016г. на сумму 788 642,38 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 289 от 23.05.2016г. за период с 23.04.2016г. по 23.05.2016г. на сумму 6 010,92 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 290 от 23.05.2016г. за период с 23.04.2016г. по 23.05.2016г. на сумму 732 483,82 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 291 от 23.05.2016г. за период с 23.04.2016г. по 23.05.2016г. на сумму 65 092,34 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 292 от 23.05.2016г. за период с 23.04.2016г. по 23.05.2016г. на сумму 5 124,74 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 293 от 23.05.2016г. за период с 23.04.2016г. по 23.05.2016г. на сумму 151 123,78 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 294 от 23.05.2016г. за период с 23.04.2016г. по 23.05.2016г. на сумму 72 330,46 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 295 от 23.05.2016г. за период с 23.04.2016г. по 23.05.2016г. на сумму 18 472,90 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 296 от 23.05.2016г. за период с 23.04.2016г. по 23.05.2016г. на сумму 191 995,44 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 297 от 23.05.2016г. за период с 23.04.2016г. по 23.05.2016г. на сумму 139 151,50 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 298 от 23.05.2016г. за период с 23.04.2016г. по 23.05.2016г. на сумму 280 769,20 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 299 от 23.05.2016г. за период с 23.04.2016г. по 23.05.2016г. на сумму 554,60 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 300 от 23.05.2016г. за период с 23.04.2016г. по 23.05.2016г. на сумму 10 590,50 руб.;

,• Унифицированная форма КС-2 № 301 от 23.05.2016г. за период с 23.04.2016г. по 23.05.2016г. на сумму 403 176,50 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 302 от 23.05.2016г. за период с 23.04.2016г. по 23.05.2016г. на сумму 1 791,24 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 303 от 23.05.2016г. за период с 23.04.2016г. по 23.05.2016г. на сумму 228 833,86 руб.

- По счет-фактуре № 8 на сумму 4 736 479,88 руб. от 27.06.2016г. выполнены работы за период с 24.05.2016г. по 27.06.2016г. на сумму 4 736 479,88 руб., которая сформирована на основании унифицированных форм КС-2 в том числе:

• Унифицированная форма КС-2 № 304 от 27.06.2016г. за период с 24.05.2016г. по 27.06.2016г. на сумму 236 656,08 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 305 от 27.06.2016г. за период с 24.05.2016г. по 27.06.2016г. на сумму 20 432,88 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 306 от 27.06.2016г. за период с 24.05.2016г. по 27.06.2016г. на сумму 494 668,98 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 307 от 27.06.2016г. за период с 24.05.2016г. по 27.06.2016г. на сумму 7 648,76 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 308 от 27.06.2016г. за период с 24.05.2016г. по

27.06.2016г. на сумму 359 497,62 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 309 от 27.06.2016г. за период с 24.05.2016г. по

27.06.2016г. на сумму 8 774,48 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 310 от 27.06.2016г. за период с 24.05.2016г. по

27.06.2016г. на сумму 00,00 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 311 от 27.06.2016г. за период с 24.05.2016г.

по 27.06.2016г. на сумму 971 068,02 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 312 от 27.06.2016г. за период с 24.05.2016г. по

27.06.2016г. на сумму 34 574,00 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 313 от 27.06.2016г. за период с 24.05.2016г. по

27.06.2016г. на сумму 174 981,02 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 314 от 27.06.2016г. за период с 24.05.2016г. по

27.06.2016г. на сумму 10 138,56 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 315 от 27.06.2016г. за период с 24.05.2016г. по

27.06.2016г. на сумму 28 189,02 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 316 от 27.06.2016г за период с 24.05.2016г. по

;
27.06.2016г. на сумму 44 212,24 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 317 от 27.06.2016г. за период с 24.05.2016г. по

27.06.2016г. на сумму 421 346,14 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 318 от 27.06.2016г. за период с 24.05.2016г. по

27.06.2016г. на сумму 346 206,10 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 319 от 27.06.2016г. за период с 24.05.2016г. по

27.06.2016г. на сумму 223 936,86 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 320 от 27.06.2016г. за период с 24.05.2016г. по

27.06.2016г. на сумму 19 779,16 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 321 от 27.06.2016г. за период с 24.05.2016г. по

27.06.2016г. на сумму 2,36 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 322 от 27.06.2016г. за период с 24.05.2016г.

по 27.06.2016г. на сумму 403 536,40 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 323 от 27.06.2016г. за период с 24.05.2016г. по

27.06.2016г. на сумму 37 270,30 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 324 от 27.06.2016г. за период с 24.05.2016г. по

27.06.2016г. на сумму 25 916,34 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 325 от 27.06.2016г. за период с 24.05.2016г. по

27.06.2016г. на сумму 641 052,70 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 325 от 27.06.2016г. за период с 24.05.2016г. по

27.06.2016г. на сумму 226 591,86 руб.

- По счет-фактуре № 10 на сумму 3 299 221,00 руб. от 25.07.2016г. выполнены работы

за период с 28.06.2016г. по 25.07.2016г. на сумму 3 299 221,00 руб., которая сформирована

на основании унифицированных форм КС-2 в том числе:

• Унифицированная форма КС-2 № 327 от 25.07.2016г. за период с 28.06.2016г. по

25.07.2016г. на сумму 254 436,32 руб.;

• Унифицированная форма КС-2- № 328 от 25.07.2016г. за период с 28.06.2016г. по

25.07.2016г. на сумму 227,74 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 329 от 25.07.2016г. за период с 28.06.2016г. по

25.07.2016г. на сумму 79 117,82 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 330 от 25.07.2016г. за период с 28.06.2016г. по

25.07.2016г. на сумму 4 435,62 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 331 от 25.07:2016г. за период с 28.06.2016г. по

25.07.2016г. на сумму 62 783,08 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 332 от 25.07.2016г. за период с 28.06.2016г. по

25.07.2016г. на сумму 94 879,08 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 333 от 25.07.2016г. за период с 28.06.2016г. по 25.07.2016г. на сумму 355 382,96 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 334 от 25.07.2016г. за период с 28.06.2016г. по 25.07.2016г. на сумму 00,00 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 335 от 25.07.2016г. за период с 28.06.2016г. по 25.07.2016г. на сумму 241 188,46 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 336 от 25.07.2016г. за период с 28.06.2016г. по 25.07.2016г. на сумму 18 330,12 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 338 от 25.07.2016г. за период с 28.06.2016г. по 25.07.2016г. на сумму 1 472 940,90 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 339 от 25.07.2016г. за период с 28.06.2016г. по 25.07.2016г. на сумму 38 791,32 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 340 от 25.07.2016г. за период с 28.06.2016г. по 25.07.2016г. на сумму 61 403,66 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 341 от 25.07.2016г. за период с 28.06.2016г. по 25.07.2016г. на сумму 37 526,36 руб.;

• Унифицированная форма КС-2- № 343 от 25.07.2016г. за период с 28.06.2016г. по 25.07.2016г. на сумму 4,72 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 342 от 25.07.2016г. за период с 28.06.2016г. по 25.07.2016г. на сумму 551 208,68 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 344 от 25.07.2016г. за период с 28.06.2016г. по 25.07.2016г. на сумму 26 564,16 руб.

- По счет-фактуре № 13 на сумму 3 794 017,42 руб. от 25.08.2016г. выполнены работы за период с 26.07.2016г. по 25.08.2016г. на сумму 3 794 017,42 руб., которая сформирована на основании унифицированных форм КС-2 в том числе:

• Унифицированная форма КС-2 № 345 от 25.08.2016г. за период с 26.07.2016г. по 25.08.2016г. на сумму 38 060,90 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 346 от 25.08.2016г. за период с 26.07.2016г. по 25.08.2016г. на сумму 14 372,40 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 347 от 25.08.2016г. за период с 26.07.2016г. по 25.08.2016г. на сумму 392 712,26 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 348 от 25.08.2016г. за период с 26.07.2016г. по 25.08.2016г. на сумму 10 537,40 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 349 от 25,08.2016г. за период с 26.07.2016г. по 25.08.2016г. на сумму 1 051,38 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 350 от 25.08.2016г. за период с 26.07.2016г. по 25.08.2016г. на сумму 7 278,24 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 351 от 25.08.2016г. за период с 26.07.2016г. по 25.08.2016г. на сумму 803 668,50 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 352 от 25.08.2016г. за период с 26.07.2016г. по 25.08.2016г. на сумму 33 211,10 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 353 от 25.08.2016г. за период с 26.07.2016г. по 25.08.2016г. на сумму 1 054,92 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 354 от 25.08.2016г. за период с 26.07.2016г. по 25.08.2016г. на сумму 21 004,00 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 361 от 25.08.2016г. за период с 26.07.2016г. по 25.08.2016г. на сумму 2 526,38 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 362 от 25.08.2016г. за период с 26.07.2016г. по 25.08.2016г. на сумму 00,00 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 364 от 25.08.2016г. за период с 26.07.2016г. по 25.08.2016г. на сумму 13 146,38 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 355 от 25.08.2016г. за период с 26.07.2016г. по 25.08.2016г. на сумму 60 840,80 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 356 от 25.08.2016г. за период с 26.07.2016г. по 25.08.2016г. на сумму 1 285 253,64 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 357 от 25.08.2016г. за период с 26.07.2016г. по 25.08.2016г. на сумму 13 946,42 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 358 от 25.08.2016г. за период с 26.07.2016г. по 25.08.2016г. на сумму 8 485,38 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 359 от 25.08.2016г. за период с 26.07.2016г. по 25.08.2016г. на сумму 688 058,00 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 360 от 25.08.2016г. за период с 26.07.2016г. по 25.08.2016г. на сумму 167 867,98 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 365 от 25.08.2016г. за период с 26.07.2016г. по 25.08.2016г. на сумму 225 883,86 руб.

- По счет-фактуре № 16 от 26.09.2016г. выполнены работы за период с 26.08.2016г. по 26.09.2016г. на сумму 3 703 359,20 руб., которая сформирована на основании унифицированных форм КС-2 в том числе:

• Унифицированная форма КС-2 № 366 от 26.09.2016г. за период с 26.08.2016г. по 26.09.2016г. на сумму 304 709,04 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 367 от 26.09.2016г. за период с 26.08.2016г. по 26.09.2016г. на сумму 106,20 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 368 от 26.09.2016г. за период с 26.08.2016г. по 26.09.2016г. на сумму 251 527,62 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 369 от 26.09.2016г. за период с 26.08.2016г. по 26.09.2016г. на сумму 6 619,80 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 370 от 26.09.2016г. за период с 26.08.2016г. по 26.09.2016г. на сумму 14 930,54 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 371 от 26.09.2016г. за период с 26.08.2016г. по 26.09.2016г. на сумму 226 589,50 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 372 от 26.09.2016г. за период с 26.08.2016г. по 26.09.2016г. на сумму 1285,02 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 373 от 26.09.2016г. за период с 26.08.2016г. по 26.09.2016г. на сумму 25 026,62 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 374 от 26.09.2016г. за период с 26.08.2016г. по 26.09.2016г. на сумму 37 095,66 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 375 от 26.09.2016г. за период с 26.08.2016г. по 26.09.2016г. на сумму 1 149,32 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 376 от 26.09.2016г. за период с 26.08.2016г. по 26.09.2016г. на сумму 19 602,16 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 377 от 26.09.2016г. за период с 26.08.2016г. по 26.09.2016г. на сумму 26 335,24 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 378 от 26.09.2016г. за период с 26.08.2016г. по 26.09.2016г. на сумму 59 762,28 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 379 от 26.09.2016г. за период с 26.08.2016г. по 26.09.2016г. на сумму 13 732,84 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 380 от 26.09.2016г. за период с 26.08.2016г. по 26.09.2016г. на сумму 1 149,32 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 382 от-26.09.2016г. за период с 26.08.2016г. по 26.09.2016г. на сумму 21 252,98 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 383 от 26.09.2016г. за период с 26.08.2016г. по 26.09.2016г. на сумму 2 100,40 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 384 от 26.09.2016г. за период с 26.08.2016г. по 26.09.2016г. на сумму 101 759,66 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 385 от 26.09.2016г. за период с 26.08.2016г. по 26.09.2016г. на сумму 227 417,86 руб.;

- По счет-фактуре № 19 на сумму 3 269 756,40 руб. от 20.10.2016г. выполнены работы за период с 27.09.2016г. по 20.10.2016г. на сумму 3 269 756,40 руб., которая сформирована на основании унифицированных форм КС-2 в том числе:

• Унифицированная форма КС-2 № 386 от 20.10.2016г. за период с 27.09.2016г. по 20.10.2016г. на сумму 260 177,02 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 387 от 20.10.2016г. за период с 27.09.2016г. по 20.10.2016г. на сумму 264 151,26 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 388 от 20.10.2016г. за период с 27.09.2016г. по 20.10.2016г. на сумму 13 146,38 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 389 от 20.10.2016г. за период с 27.09.2016г. по 20.10.2016г. на сумму 37 865,02 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 390 от 20.10.2016г. за период с 27.09.2016г. по 20.10.2016г. на сумму 23 447,78 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 391 от 20.10.2016г. за период с 27.09.2016г. по 20.10.2016г. на сумму 1 447 923,72 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 392 от 20.10.2016г. за период с 27.09.2016г. по 20.10.2016г. на сумму 19 754,38 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 393 от 20.10.2016г. за период с 27.09.2016г. по 20.10.2016г. на сумму 8 637,60 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 394 от 20.10.2016г. за период с 27.09.2016г. по 20.10.2016г. на сумму 18 255,78 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 395 от 20.10.2016г. за период с 27.09.2016г. по 20.10.2016г. на сумму 55 637,00 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 396 от 20.10.2016г. за период с 27.09.2016г. по 20.10.2016г. на сумму 247 938,06 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 397 от 20.10.2016г. за период с 27.09.2016г. по 20.10.2016г. на сумму 8 904,28 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 398 от 20.10.2016г. за период с 27.09.2016г. по 20.10.2016г. на сумму 6 619,80 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 399 от 20.10.2016г. за период с 27.09.2016г. по 20.10.2016г. на сумму 462 130,48 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 400 от 20.10.2016г. за период с 27.09.2016г. по 20.10.2016г. на сумму 155 713,98 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 401 от 20.10.2016г. за период с 27.09.2016г. по 20.10.2016г. на сумму 239 453,86 руб.

- По счет-фактуре № 21 на сумму 2 367 786,82 руб. от 07.11.2016г. выполнены работы за период с 21.10.2016г. по 07.11.2016г. на сумму 2 367 786,82 руб., которая сформирована на основании унифицированных форм КС-2 в том числе:

• Унифицированная форма КС-2 № 402 от 07.11.2016г. за период с 21.10.2016г. по 07.11.2016г. на сумму 112 433,94 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 404 от 07.11.2016г. за период с 21.10.2016г. по 07.11.2016г. на сумму 407 904,76 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 405 от 07.11.2016г. за период с 21.10.2016г. по

07.11.2016г. на сумму 26 231,40 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 406 от 07.11.2016г. за период с 21.10.2016г. по

07.11.2016г. на сумму 11 496,74 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 407 от 07.11.2016г. за период с 21.10.2016г. по

07.11.2016г. на сумму 18 726,60 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 408 от 07.11.2016г. за период с 21.10.2016г. по

07.11.2016г. на сумму 21 619,96 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 409 от 07.11.2016г. за период с 21.10.2016г. по

07.11.2016г. на сумму 6 995,04 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 410 от 07.11.2016г. за период с 21.10.2016г. по

07.11.2016г. на сумму 20 443,50 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 411 от 07.11.2016г. за период с 21.10.2016г. по

07.11.2016г. на сумму 6 524,22 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 412 от 07.11.2016г. за период с 21.10.2016г. по

07.11.2016г. на сумму 9 988,70 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 413 от 07.11.2016г. за период с 21.10.2016г. по

07.11.2016г. на сумму 93 490,22 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 414 от 07.11.2016г. за период с 21.10.2016г. по

07.11.2016г. на сумму 17 545,42 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 415 от 07.11.2016г. за период с 21.10.2016г. по

07.11.2016г. на сумму 64 129,46 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 416 от 07.11.2016г. за период с 21.10.2016г. по

07.11.2016г. на сумму 17 980,84 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 417 от 07.11.2016г. за период с 21.10.2016г.

по 07.11.2016г. на сумму 65 323,62 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 418 от 07.11.2016г. за период с 21.10.2016г.

по 07.11.2016г. на сумму 15 849,76 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 419 от 07.1,1.2016г. за период с 21.10.2016г. по

07.11.2016г. на сумму 1 318,06 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 420 от 07.11.2016г. за период с 21.10.2016г. по

07.11.2016г. на сумму 903 634,56 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 422 от 07.11.2016г. за период с 21.10.2016г. по

07.11.2016г. на сумму 234 261,86 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 421 от 07.11.2016г. за период с 21.10.2016г. по

07.11.2016г. на сумму 249 921,64 руб.

- По счет-фактуре № 25 от 16.12.2016г. выполнены работы за период с 08.11.2016г. по

16.12.2016г. на сумму 17 284 920,84 руб., которая сформирована на основании

унифицированных форм КС-2 в том числе:

• Унифицированная форма КС-2 № 423 от 16.12.2016г. за период с 08.11.2016г. по

16.12.2016г. на сумму 2 775 221,94 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 424 от 16.12.2016г. за период с 08.11.2016г. по

16.12.2016г. на сумму 2 793,06 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 425 от 16.12.2016г. за период с 08.11.2016г. по

16.12.2016г. на сумму 9 127,30 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 426 от 16.12.2016г. за период с 08.11.2016г. по

16.12.2016г. на сумму 7 259 304,54 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 428 от 16.12.2016г. за период с 08.11.2016г. по

16.12.2016г. на сумму 1 803 631,18 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 429 от 16.12.2016г. за период с 08.11.2016г. по

16.12.2016г. на сумму 24 515,68 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 430 от 16.12.2016г. за период с 08.11.2016г. по

16.12.2016г. на сумму 5 171 817,28 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 431 от 16.12.2016г. за период с 08.11.2016г. по 16.12.2016г. на сумму 238 509,86 руб.;

Согласно расчету истца, работы оплачены ответчиком в размере 61 067 507 руб. 02 коп., в том числе соглашениями о проведении взаимозачета за выполненные работы в 2016г. на сумму 14 150 229 руб. 38 коп.:

• Соглашение о проведении взаимозачета от 31.01.2016г. по счет-фактуре № 1 от 25.01.2016г. сумма, принятая к взаимозачету, составляет 857 901 руб. 69 коп.

• Соглашение о проведении взаимозачета от 29.02.2016г. по счет-фактуре № 2 от 24.02.2016г. сумма, принятая к взаимозачету, составляет 672 558 руб. 21 коп.

• Соглашение о проведении взаимозачета от 31.03.2016г. по счет-фактуре № 3 от 25.03.2016г. сумма, принятая к взаимозачету, составляет 3 095 800 руб. 48 коп.

• Соглашение о проведении взаимозачета от 30.04.2016г. по счет-фактуре № 5 от 25.04.2016г. сумма, принятая к взаимозачету, составляет 1 528 021 руб. 86 коп.

• Соглашение о проведении взаимозачета от 31.05.2016г. по счет-фактуре № 6 от 23.05.2016г. сумма, принятая к взаимозачету, составляет 305 765 руб. 46 коп. -

• Соглашение о проведении взаимозачета от 30.06.2016г. по счет-фактуре № 8 от 27.06.2016г. сумма, принятая к взаимозачету, составляет 774 051 руб. 76 коп.

• Соглашение о проведении взаимозачета от 31.07.2016г. по счет-фактуре № 10 от 25.07.2016г. сумма, принятая к взаимозачету, составляет 595 831 руб. 51 коп.

• Соглашение о проведении взаимозачета от 31.08.2016г. по счет-фактуре № 13 от 25.08.2016г. сумма, принятая к взаимозачету, составляет 1 408 900 руб. 01 коп.

• Соглашение о проведении взаимозачета от 30.09.2016г. по счет-фактуре № 13 от 25.08.2016г. сумма, принятая к взаимозачету, составляет 1 276 977 руб. 06 коп.

• Соглашение о проведении взаимозачета от 30.09.2016г. по счет-фактуре № 16 от 26.09.2016г. сумма, принятая к взаимозачету, составляет 114 926 руб. 67 коп.

• Соглашение о проведении взаимозачета от 31.10.2016г. по счет-фактуре № 19 от 20.10.2016г. сумма, принятая к взаимозачету, составляет 91 694 руб. 59 коп.

• Соглашение о проведении взаимозачета от 31.10.2016г. по счет-фактуре № 19 от 20.10.2016г. сумма, принятая к взаимозачету, составляет 355 737 руб. 74 коп.

• Соглашение о проведении взаимозачета от 30.11.2016г. по счет-фактуре № 21 от 07.11.2016г. сумма, принятая к взаимозачету, составляет 173 044 руб. 26 коп.

• Соглашение о проведении взаимозачета от 30.12.2016г. по счет-фактуре № 25 от 16.12.2016г. сумма, принятая к взаимозачету, составляет 50 000 руб. 00 коп.

• Соглашение о проведении взаимозачета от 31.12.2016г. по счет-фактуре № 25 от 16.12.2016г. сумма, принятая к взаимозачету, составляет 2 849 018 руб. 08 коп.

Также, представлены платежные поручения об оплате за выполненные работы в 2016г. на общую сумму 46 917 277 руб. 64 коп., в том числе:

• Платёжное поручение № 001008 от 15.03.2016 на сумму 3 089 850,02 руб. Оплата по сч/ф № 1 от 25.01.2016 за выполненные работы по договору № 00-12/12 от 05.07.2012;

• Платёжное поручение № 001485 от 19.04.2016 на сумму 2 255 198,26 руб. Оплата по сч/ф № 2 от 24.02.2016 за выполненные работы по договору № 00-12/12 от 05.07.2012;

• Платёжное поручение № 001835 от 17.05.2016 на сумму 5 936 391,46 руб. Оплата по сч/ф № 3 от 25.03.2016 за выполненные работы по договору № 00-12/12 от 05.07.2012;

• Платёжное поручение № 002293 от 23.06.2016 на сумму 4 145 482,85 руб. Оплата по сч/ф № 5 от 25.04.2016 за выполненные работы по договору № 00-12/12 от 05.07.2012;

• Платёжное поручение № 002774 от 19.07.2016 на сумму 2 825 332,92 руб. Оплата по сч/ф № 6 от 23.05.2016 за выполненные работы по договору № 00-12/12 от 05.07.2012;

• Платёжное поручение № 003209 от 12.08.2016 на сумму 1 900 000,00 руб. Оплата по сч/ф № 8 от 27.06.2016 за выполненные работы по договору № 00-12/12 от 05.07.2012;

• Платёжное поручение № 3287 от 15.08.2016 на сумму 1 836 933,72 руб. Оплата по сч/ф № 8 от 27.06.2016 за выполненные работы по договору~ № 00-12/12 от"05.07.2012;

• Платёжное поручение № 003776 от 13.09.2016 на сумму 2 538 428,44 руб. Оплата по сч/ф № 10 от 25.07.2016 за выполненные работы по договору № 00-12/12 от 05.07.2012;

• Платёжное поручение № 004787 от 24.10.2016 на сумму 929 733,67 руб. Оплата по сч/ф № 13 от 26.08.2016 за выполненные работы по договору № 00-12/12 от 05.07.2012;

• Платёжное поручение № 004805 от 25.10.2016 на-сумму 1 276 977,06 руб. Оплата по сч/ф № 16 от 26.09.2016 за выполненные работы по договору № 00-12/12 от 05.07.2012;

• Платёжное поручение № 005320 от 17.11.2016 на сумму 1 536 540,78 руб. Оплата по сч/ф № 16 от 26.09.2016 за выполненные работы по договору № 00-12/12 от 05.07.2012;

• Платёжное поручение № 005969 от 21.12.2016 на сумму 1 000 000,00 руб. Оплата по сч/ф № 19 от 20.10.2016 за выполненные работы по договору № 00-12/12 от 05.07.2012;

• Платёжное поручение № 006015 от 28.12.2016 на сумму 2 026 546,68 руб. Оплата по сч/ф № 19 от 20.10.2016 за выполненные работы по договору № 00-12/12 от 05.07,2012;

• Платёжное поручение № 006115 от 29.12.2016 на сумму 2 086 279,57 руб. Оплата по сч/ф № 21 от 07.11.2016 за выполненные работы по договору № 00-12/12 от 05.07.2012;

• Платёжное поручение № 000526 от 08.02.2017 на сумму 13 533 582,21 руб. Оплата по сч/ф № 25 от 16.12.2016 за выполненные работы по договору № 00-12/12 от 05.07.2012.

Согласно расчету истца, сумма оплаты за выполненные работы за 2016г. составляет 61 067 507 руб. 02 коп., задолженность ответчика перед истцом за 2016 год: 64 394 307 руб. 46 коп. (выполненные работы) - 61 067 507 руб. 02 коп. (оплата за выполненные работы) составляет 3 326 800 руб. 44 коп.

Истец ссылается на то, что в 2017 году сторонами были подписаны акты о приемке выполненных работ по форме КС-3 и КС-2 за 2017 год на сумму 32 737 700 руб. 52 коп., согласно расчету:

- По счет-фактуре № 1 на сумму 4 845 365,56 руб. от 24.01.2017г. выполнены работы за период с 17.12.2016г. по 24.01.2017г. на сумму 4 845 365,56 руб., которая сформирована на основании унифицированных форм КС-2 в том числе:

• Унифицированная форма КС-2 № 432 от 24.01.2017г. за период с 17.12.2016г. по 24.01.2017г. на сумму 198 710,82 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 433 от 24.01.2017г. за период с 17.12.2016г. по 24.01.2017г. на сумму 745 424,88 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 434 от 24.01.2017г. за период с 17.12.2016г. по 24.01.2017г. на сумму 519 512,70 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 435 от 24.01.2017г. за период с 17.12.2016г. по 24.01.2017г. на сумму 711 086,88 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 436 от 24.01.2017г. за период с 17.12.2016г. по 24.01.2017г. на сумму 1 080 064,62 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 437 от 24.01.2017г. за период с 17.12.2016г. по 24.01.2017г. на сумму 1 325 280,42 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 438 от 24.01.2017г. за период с 17.12.2016г. по 24.01.2017г. на сумму 31 495,38 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 439 от 24.01.2017г. за период с 17.12.2016г. по 24.01.2017г. на сумму 233 789,86 руб.

- По счет-фактуре № 2 на сумму 4 963 695,96 руб. от 20.02.2017г. выполнены работы за период с 25.01.2017г. по 20.02.2017г. на сумму 4 963 695,96 руб., которая сформирована на основании-унифицированных форм КС-2 в том числе:

• Унифицированная форма КС-2 № 440 от 20.02.2017г. за период с 25.01.2017г. по 20.02.2017г. на сумму 338 763,84 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 441 от 20.02.2017г. за период с 25.01.2017г. по 20.02.2017г. на сумму 7 758,50 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 442 от 20.02.2017г. за период с 25.01.2017г. по 20.02.2017г. на сумму 128 584,60 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 443 от 20.02.2017г. за период с 25.01.2017г. по

20.02.2017г. на сумму 323 635,06 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 444 от 20.02.2017г. за период с 25.01.2017г. по

20.02.2017г. на сумму 1 346,38 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 445 от 20.02.2017г. за период с 25.01.2017г. по

20.02.2017г. на сумму 3 404,30 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 446 от 20.02.2017г. за период с 25.01.2017г. по

20.02.2017г. на сумму 45 817,04 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 447 от 20.02.2017г. за период с 25.01.2017г. по

20.02.2017г. на сумму 390,58 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 448 от 20.02.2017г. за период с 25.01.2017г. по

20.02.2017г. на сумму 26 765,94 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 449 от 20.02.2017г. за период с 25.01.2017г. по

20.02.2017г. на сумму 148 677,64 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 450 от 20.02.2017г. за период с 25.01.2017г. по

20.02.2017г. на сумму 4 028,52 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 451 от 20.02.2017г. за период с 25.01.2017г. по

20.02.2017г. на сумму 185 799,26 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 452 от 20.02.2017г. за период с 25.01.2017г. по

20.02.2017г. на сумму 6 995;04 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 453 от 20.02.2017г. за период с 25.01.2017г. по

20.02.2017г. на сумму 1 997,74 руб.;

• Унифицированная форма КС^2 № 454 от 20.02.2017г. за период с 25.01.2017г. по

20.02.2017г. на сумму 153,40 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 455 от 20.02.2017г. за период с 25.01.2017г. по

20.02.2017г. на сумму 2 834,36 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 456 от 20.02.2017г. за период с 25.01.2017г. по

20.02.2017г. на сумму 62 674,52 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 457 от 20.02.2017г. за период с 25.01.2017г. по

20.02.2017Р. на сумму 6 995,04 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 458 от 20.02.2017г. за период с 25.01.2017г. по

20.02.2017г. на сумму 2 652 251,78 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 459 от 20.02.2017г. за период с 25.01.2017г. по

20.02.2017г. на сумму 768 624,86 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 460 от 20.02.2017г. за период с 25.01.2017г. по

20.02.2017г. на сумму 246 197,56 руб.;

- По счет-фактуре № 4 на сумму 4 003 443,82 руб. от 22.03.2017г. выполнены работы

за период с 21.02.2017г. по 22.03.2017г. на сумму 4 003 443,82 руб., которая сформирована

на основании унифицированных форм КС-2 в том числе:

• Унифицированная форма КС-2 № 468 от 22.03.2017г. за период с 21.02.2017г.

по 22.03.2017г. на сумму 227 594,86 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 466 от 22.03.2017г. за период с 21.02.2017г. по

22.03.2017г. на сумму 92 789,30 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 467- от 22.03.2017г. за период с 21.02.2017г. по

22.03.2017г. на сумму 22 585,20 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 465 от 22.03.2017г. за период с 21.02.2017г. по

22.03.2017г. на сумму 1 094 825,24 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 464 от 22.03.2017г. за период с 21.02.2017г. по

22.03.2017г. на сумму 13 892,14 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 463 от 22.03.2017г. за период с 21.02.2017г. по

22.03.2017г. на сумму 2 049 744,96 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 462 от 22.03.2017г. за период с 21.02.2017г. по

22.03.2017г. на сумму 466 618,02 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 461 от 22.03.2017г. за период с 21.02.2017г. по 22.03.2017г. на сумму 35 394,10 руб.;

- По счет-фактуре № 6 на сумму 5 808 948,84 руб. от 24.04.2017г. Выполнение подтверждается формой КС-3 № 4 от 24.04.2017г. за период с 23.03.2017г. по 24.04.2017г. на сумму 5 808 948,84 руб., которая сформирована на основании унифицированных форм КС-2 в том числе:

• Унифицированная форма КС-2 № 468 от 24.04.2017г. за период с 23.03.2017г. по 24.04.2017г. на сумму 3 001 404,34 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 469 от 24.04.2017г. за период с 23.03.2017г. по 24.04.2017г. на сумму 1 350 158,36 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 472 от 24.04.2017г. за период с 23.03.2017г. по 24.04.2017г. на сумму 29 240,40 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 471 от 24.04.2017г. за период с 23.03.2017г. по 24.04.2017г. на сумму 148 505,36 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 473 от 24.04.2017г. за период с 23.03.2017г. по 24.04.2017г. на сумму 153 667,86 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 474 от 24.04.2017г. за период с 23.03.2017г. по 24.04.2017г. на сумму 163 268,34 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 470 от 24.04.2017г. за период с 23.03.2017г. по 24.04.2017г. на сумму 235 315,60 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 475 от 24.04.2017г. за период с 23.03.2017г. по 24.04.2017г. на сумму 2 669,16 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 477 от 24.04.2017г. за период с 23.03.2017г. по 24.04.2017г. на сумму 25 994,22 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 476 от 24.04.2017г. за период с 23.03.2017г. по 24.04.2017г. на сумму 472,00 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 479 от 24,04.2017г. за период с 23.03.2017г. по 24.04.2017г. на сумму 288 141,84 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 478 от 24.04.2017г. за период с 23.03.2017г. по 24.04.2017г. на сумму 380 574,78 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 467 от 24.04.2017г. за период с 23.03.2017г. по 24.04.2017г. на сумму 29 536,58 руб.

- По счет-фактуре № 13 на сумму 5 052 807,20 руб. от 26.05.2017г. выполнены работы за период с 25.04.2017г. по 26.05.2017г. на сумму 5 052 807,20 руб., которая сформирована на основании унифицированных форм КС-2 в том числе:

• Унифицированная форма КС-2 № 480 от 26.05.2017г. за период с 25.04.2017г. по 26.05.2017г. на сумму 00,00 руб.

• Унифицированная форма КС-2 № 481 от 26.05.2017г. за период с 25.04.2017г. по 26.05.2017г. на сумму 2 262 090,68 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 501 от 26.05.2017г. за период с 25.04.2017г. по 26.05.2017г. на сумму 244 191,56 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 482 от 26.05.2017г. за период с 25.04.2017г. по 26.05.2017г. на сумму 2,36 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 483 от 26.05.2017г. за период с 25.04.2017г. по 26.05.2017г. на сумму 16 013,78 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 484 от 26.05.2017г. за период с 25.04.2017г. по 26.05.2017г. на сумму 1 144 489,08 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 485 от 26.05.2017г. за период с 25.04.2017г. по 26.05.2017г. на сумму 805 954,16 руб.;

• Унифицированная форма КС-2. № 487 от 26.05.201.7г. за период с 25.04.2017г. по 26.05.2017г. на сумму 61 612,52 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 488 от 26.05.2017г. за период с 25.04.2017г. по 26.05.2017г. на сумму 00,00 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 489 от 26.05.2017г. за период с 25.04.2017г. по 26.05.2017г. на сумму 41 748,40 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 490 от 26.05.2017г. за период с 25.04.2017г. по 26.05.2017г. на сумму 65 587,94 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 491 от 26.05.2017г. за период с 25.04.2017г. по 26.05.2017г. на сумму 71 312,12 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 492 от 26:05.2017г. за период с 25.04.2017г. по 26.05.2017г. на сумму 00,00 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 493 от 26.05.2017г. за период с 25.04.2017г. по 26.05.2017г. на сумму 11 138,02 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 494 от 26.05.2017г. за период с 25.04.2017г. по 26.05.2017г. на сумму 4 212,60 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 495 от 26.05.2017г. за период с 25.04.2017г. по 26.05.2017г. на сумму 16 652,16 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 " № 496 от 26.05.2017г. за период с 25.04.2017г. по 26.05.2017г. на сумму 3 502,24 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 497 от 26.05.2017г. за период с 25.04.2017г. по 26.05.2017г. на сумму 53 687,64 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 498 от 26.05.2017г. за период с 25.04.2017г. по 26.05.2017г. на сумму 164 138,00 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 499 от 26.05.2017г. за период с 25.04.2017г. по 26.05.2017г. на сумму 10 715,58 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 500 от 26.05.2017г. за период с 25.04.2017г. по 26.05.2017г. на сумму 2 290,38 руб.

- По счет-фактуре № 25 на сумму 101 968,52 руб. от 04.08.2017г. Выполнение подтверждается формой КС-3 № 6 от 04.08.2017г. за период с 27.05.2017г. по 04.08.2017г. на сумму 101 968,52 руб., которая сформирована на основании унифицированных форм КС-2 в том числе:

• Унифицированная форма КС-2 № 506 от 04.08.2017г. за период с 27.05.2017г. по 04.08.2017г. на сумму 94 908,58руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 502 от 04,08.2017г. за период с 27.05.2017г. по 04.08.2017г. на сумму 2 643,20 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 503 от 04.08.2017г. за период с 27.05.2017г. по 04.08.2017г. на сумму 2 526,38 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 504 от 04.08.2017г. за период с 27.05.2017г. по 04.08.2017г. на сумму 00,00 руб.;

Унифицированная форма КС-2 № 505 от 04.08.2017г. за период с 27.05.2017г. по 04.08.2017г. на сумму 1 890,36 руб.

- По счет-фактуре № 31 на сумму 7 961 470,62 руб. от 14.09.2017г. выполнены работы за период с 05.08.2017г. по 14.09.2017г. на сумму 7 961 470,62 руб., которая сформирована на основании унифицированных форм КС-2 в том числе:

• Унифицированная форма КС-2 № 516 от 14.09.2017г. за период с 05.08.2017г. по 14.09.2017г. на сумму 923 057,36 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 513/1 от 14.09.2017г. за период с 05.08.2017г. по 14.09.2017г. на сумму 1 890,36 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 515 от 14.09.2017г. за период с 05.08.2017г. по 14.09.2017г. на сумму 5 326,52 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 511/1 от 14.09.2017г. за период с 05.08.2017г. по 14.09.2017г. на сумму 31 995,70 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 512/1 от 14.09.2017г. за период с 05.08.2017г. по 14.09.2017г. на сумму 82 060,74 руб.;

• Унифицированная форма КС-2. № 510 от 14.09.2017г. за период с 05.08.2017г. по 14.09.2017г. на сумму 1 761,74 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 507 от 14.09.2017г. за период с 05.08.2017г. по 14.09.2017г. на сумму 2 335 487,86 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 509 от 14.09.2017г. за период с 05.08.2017г. по 14.09.2017г. на сумму 3 476 773,24 руб.;

• Унифицированная форма КС-2 № 508 от 14.09.2017г. за период с 05.08.2017г. по 14.09.2017г. на сумму 1 070 051,14 руб.

Согласно расчету истца работы оплачены ответчиком в размере 31 084 458 руб. 72 коп., в том числе соглашениями о проведении взаимозачета за выполненные работы в 2017г. на сумму 10 838 371 руб. 71 коп.:

• Соглашение о проведении взаимозачета от 31.01.2017г. по счет-фактуре № 1 от 24.01.2017г. сумма, принятая к взаимозачету, составляет 1 581 537 руб. 90 коп.;

• Соглашение о проведении взаимозачета от 28.02.2017г. по счет-фактуре № 2 от 20.02.2017г. сумма, принятая к взаимозачету, составляет 1 620 142 руб. 53. коп.;

• Соглашение о проведении взаимозачета от 31.03.2017г. по счет-фактуре № 4 от 24.03.2017г. сумма, принятая к взаимозачету, составляет 1 238 098 руб. 54 коп.;

• Соглашение о проведении взаимозачета от 30.04.2017г. по счет-фактуре № 6 от 24.04.2017г. сумма, принятая к взаимозачету, составляет 1 542 073 руб. 51 коп.;

• Соглашение о проведении взаимозачета от 31.05.2017г. по счет-фактуре № 13 от 26.05.2017г. сумма, принятая к взаимозачету, составляет 895 641 руб. 69 коп.;

• Соглашение о проведении взаимозачета от 31.08.2017г. по счет-фактуре № 25 от 04.08.2017г. сумма, принятая к взаимозачету, составляет 96 870 руб. 09 коп.;

• Соглашение о проведении взаимозачета от 30.09.2017г. по счет-фактуре № 31 от 14.09.2017г. сумма, принятая к взаимозачету, составляет 3 864 007руб. 45 коп.

Также истец ссылается на оплату работ платежными поручениями за выполненные работы в 2017г. на общую сумму -20 246 087 руб. 01 коп, в том числе:

• Платежное поручение № 001216 от 20.03.2017 на сумму 3 033 248,88 руб. Оплата по сч/ф № 1 от 24.01.2017 за выполненные работы по договору № 00-12/12 от 05.07.2012;

• Платежное поручение № 1250 от 21.03.2017 на сумму 3 107 678,51 руб. Оплата по сч/ф № 2 от 20.02.2017 за выполненные работы по договору № 00-12/12 от 05.07.2012;

• Платежное поручение № 1630 от 19.04.2017 на сумму 2 574 816,94 руб. Оплата по сч/ф № 4 от 24.03.2017 за выполненные работы по договору № 00-12/12 от 05.07.2012;

• Платежное поручение № 2044 от 17.05.2017 на сумму 3 976 427,89 руб. Оплата по сч/ф № 6 от 24.04.2017 за выполненные работы по договору № 00-12/12 от 05.07.2012;

• Платежное поручение № 2651 от 03.07.2017 на сумму 3 904 525,15 руб. Оплата по сч/ф № 13 от 26.05.2017 за выполненные работы по договору № 00-12/12 от 05.07.2012;

• Платежное поручение № 4339 от 17.10.2017 на сумму 3 649 389,64 руб. Оплата по сч/ф № 31 от 14.09.2017 за выполненные работы по договору № 00-12/12 от 05.07.2012.

Согласно расчету истца, сумма оплаты за выполненные работы за 2017г. составляет 31 084 458 руб. 72 коп., задолженность ответчика перед истцом за 2017 год: 32 737 700 руб. 52 коп. (выполненные работы) -31 084 458 руб. 72 коп. (оплата за выполненные работы) -1 653 241 руб. 8 коп.

Истец ссылается на то, что работы на сумму 403 763 691,60 руб. были выполнены в полном объеме, 14.09.2017 подписан последний акт по форме КС-2 № 508.

27.11.2017 сторонами подписан акт приема сдачи объекта № IV-02-03/642, согласно которому, в том числе, работы выполнены в полном объеме согласно договора подряда № 00-12/12, устранены замечания строительного и авторского надзора, предоставлена исполнительна документация.

Из искового заявления и представленного расчета следует, что задолженность за выполненные работы в 2015-2017 гг. составила 5 280 149,72 руб.

Истец обратился к ответчику с претензией об оплате денежных средств 21.12.2017 исх. № 50.

Ответчик оставил претензию без удовлетворения, заявив в письме исх. № 1974, что сумма зарезервированных средств по договору составляет 4 984 769,84 руб., акт приемки законченного строительства объекта по форме КС-11 не подписан, выплата не может быть произведена.

На основании изложенного, в связи с отказом ответчика в оплате денежных средств по договору, истец обратился в суд с настоящим иском.

Ответчик исковые требования не признал, заявив доводы:

- на основании пункта 6.5. договора генподрядчик резервирует 10 % договорной стоимости завершения строительством объекта, зарезервированные 10 % выплачиваются субподрядчику при наличии акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) с приложенными заключениями государственных органов надзора. Акты приемки законченного строительством объекта (КС-11) не подписаны. Срок ввода объекта в эксплуатацию объекта согласно письму Ачинского НПЗ ВНК исх. 248/04448 от 12.04.2018 – декабрь 2021 года;

- на основании пункта 6.3. договора расчёт генподрядчиком производится не позднее 30 дней после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке завершенного строительством объекте. За период действия договора зарезервированы 4 984 769,84 руб. денежных средств в качестве гарантийных. На основании пункта 8.1.1. договора гарантийный срок составляет не менее 24 месяцев с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта. Гарантийный срок начинает течь с 15.09.2017;

- у истца имеются неисполненные обязательства по устранению недостатков работ. Истцу выдано предписание № 141 от 24.08.2017 об устранении выявленных нарушений.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему (статьи 8, 307 Гражданского кодекса Российской Федерации).

На основании статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Как следует из материалов дела, между сторонами заключен договор № 00-12/13 от 05.07.2012, который, исходя из его содержания, относится к договору строительного подряда (глава 37 части II Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Согласно пункту 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). В соответствии с пунктом 1 статьи 709 Гражданского кодекса

Российской Федерации в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. Согласно статье 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. Пунктом 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Согласно пункту 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации результат работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.

Согласно пункта 6.1. договора генподрядчик в течение 60 календарных дней с даты подписания соответствующих актов сдачи-приемки работ по законченным этапам (при условии представления субподрядчиком документов, указанных в п.5.1.16, оплачивает субподрядчику стоимость фактически завершенных этапов работ в соответствии с «Графиком сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ по законченным этапам» (Приложение № 6), «Графиком финансирования строительных работ» (Приложением № 5) на основании подписанной формы КС-3, КС-2 и счета-фактуры, передаваемых генподрядчику в 3 экземплярах.

Таким образом, условием оплаты является подписание актов формы КС-3, КС-2 и счета-фактуры.

Судом установлено, что сторонами по договору акты выполненных работ подписаны без замечаний на установленную стоимость работ по договору.

27.11.2017 сторонами подписан акт приема сдачи объекта № IV-02-03/642, согласно которому, в том числе, работы выполнены в полном объеме согласно договора подряда № 00-12/12, устранены замечания строительного и авторского надзора, предоставлена исполнительная документация. При подписании акта качество выполненных работ не оспорено заказчиком.

При этом акт от 27.11.2017 подписан после составления предписания № 141 от 24.08.2017, что свидетельствует об отсутствии замечаний на дату подписания акта.

Материалами дела подтверждено, что задолженность за выполненные работы по договору в 2015-2017 гг. составила 5 280 149,72 руб., доказательств оплаты работ в полном объеме ответчиком не представлено, в связи с чем, исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Ответчик контррасчет исковых требований не представил, расчет не оспорил. Доводы ответчика подлежат отклонению.

Довод ответчика о том, что работы подлежат оплате в полном объеме только после сдачи объекта в эксплуатацию (из письма «Ачинского НПЗ ВНК» исх.248/04448 от 12.04.2018 следует срок ввода в эксплуатацию) и подписания акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 отклонен, поскольку материалами дела установлено, что претензий о ненадлежащем качестве и объеме работ по договору субподряда ответчиком не было заявлено. Работы выполнялись в период действия договора, который не был оспорен, не признан недействительным, заявлений об отказе от договора либо его расторжении от ответчика не поступало. Документов, свидетельствующих о том, что результат выполненных истцом работ не представляет для ответчика интереса, не имеет потребительской ценности, фактически не использован и не может быть использован, в материалы дела не представлено.

Пунктом 6.2. договора установлено, что расчет за выполненные работы производится генподрядчиком не позднее 30 дней после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке завершенного строительством объекта. Однако довод ответчика о наличии не устраненных замечаний опровергается материалами дела. Ответчик ссылается на предписание № 141 от 24.08.2017, однако 27.11.2017 сторонами подписан акт приема сдачи объекта № IV-02-03/642, согласно которому, в том числе, стороны указали, что устранены замечания строительного и авторского надзора. Ответчик не представил доказательств, опровергающих качество принятых без замечаний работ, ходатайство об экспертизе не заявил.

На основании пункта 6.5. договора генподрядчик резервирует 10% от стоимости выполненных работ. Зарезервированные 10% выплачиваются субподрядчику при наличии акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) с приложенными заключениями государственных органов надзора. Акт приемки должен быть оформлен в течение срока действия договора. Выплата зарезервированной суммы производится при условии предоставления гарантии на исполнение обязательств субподрядчиком в период гарантийной эксплуатации объекта.

Суд приходит к выводу, что условие договора об окончательной оплате после подписания акта приемки законченного строительством объекта противоречит требованиям статьи 190 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку срок окончательного расчета поставлен в зависимость от действий третьих лиц (приемочной комиссии, иных подрядчиков на объекте, поскольку строительные работы выполняются иными лицами), то есть не обладает признаком неизбежности. Поскольку истец на объекте не является единственным подрядчиком, суд полагает, что подписание акта законченного строительством объекта не является событием, наступление которого зависит от действий субподрядчика.

Из буквального толкования вышеуказанного пункта договора следует, что условие о сроке оплаты выполненных работ в договоре поставлено в зависимость от действий неопределенного количества третьих лиц, но не от истца.

Таким образом, в данном случае условие договора об оплате работ поставлено в зависимость от события, которое может не наступить, то есть не обладает признаком неизбежности. Таким образом, включение вышеназванного условия в текст договора не позволяет определить конкретный срок оплаты в нарушение требований статьи 190 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем, согласно статье 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Таким образом, при условии приемки выполненных работ заказчиком подрядчик вправе требовать оплаты работ в полном объеме, несмотря на отсутствие акта КС-11. При

указанных обстоятельствах, у заказчика наступило обязательство по оплате выполненных работ по актам КС-2.

Кроме того, договором не предусмотрено предоставление подрядчиком какого-либо обеспечения (гарантии), условиями для оплаты принятых работ по п. 5.1.16, п. 6.1. договора является передача документов и факт приемки работ.

На основании изложенного, с учетом отклонения доводов ответчика, исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Государственная пошлина за рассмотрение настоящего иска составляет 49 401 руб.

Истцом при подаче иска уплачено 50200 руб. государственной пошлины платежным поручением от 25.05.2018 № 627.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Учитывая результат рассмотрения настоящего дела, суд приходит к выводу об отнесении судебных расходов по оплате государственной пошлины на ответчика, 49401 руб. судебных расходов на оплату государственной пошлины подлежит взысканию с ответчика в пользу истцу, 799 руб. государственной пошлины, уплаченной платежным поручением № 627 от 25.05.2018 подлежит возврату истцу из федерального бюджета.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа - ).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Генэнергомонтаж» (ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «СпецЭнергоМонтаж» (ИНН <***>) 5 280 149,72 руб. основного долга, 49401 руб. судебных расходов на оплату государственной пошлины.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «СпецЭнергоМонтаж» (ИНН <***>) из федерального бюджета 799 руб. государственной пошлины, уплаченной платежным поручением № 627 от 25.05.2018.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья О.В. Сысоева