СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 30 октября 2019 г. по делу № А65-16136/2019

Арбитражный суд Республики Татарстан (АС Республики Татарстан) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

1885/2019-250293(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул. Ново-Песочная, д. 40, г. Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 Именем Российской Федерации

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-16136/2019
г. Казань
30 октября 2019 года
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Харина Р.С.,

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи помощником судьи Королевой Е.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "КазаньСтройПром", г. Казань (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к Муниципальному унитарному предприятию города Казани "Дирекция муниципальных жилищных программ", г. Казань (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании 4 146 712, 63 руб. удержанной неустойки, 3 772 580, 40 руб. стоимости выполненных работ,

третьи лица: Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и реконструкции Исполнительного комитета муниципального образования города Казани»,

общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «АскоГрупп», при участии представителей сторон:

от истца – ФИО1, по доверенности от 25.02.2019, от ответчика – ФИО2, по доверенности от 07.02.2019 (до перерыва),

ФИО3, по доверенности от 13.09.2019 (после перерыва), ФИО4, по доверенности от 29.10.2019 (после перерыва), от третьего лица МКУ – ФИО5, по доверенности от 09.01.2019,

от третьего лица ООО – ФИО6, по доверенности от 22.03.2018 (до перерыва),

Руководствуясь ст. 110, 112, 167-170 АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с Муниципального унитарного предприятия города Казани "Дирекция муниципальных жилищных программ" (ОГРН 1071690069714, ИНН 1655147937) в пользу общества с ограниченной ответственностью "КазаньСтройПром" (ОГРН 1171690041841, ИНН 1660293250) 4 146 712, 63 руб. удержанной неустойки и 3 096 523, 20 руб. стоимости выполненных работ по договору № 5-1540 от 16.02.2018, а также 57 252, 28 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины, а всего 7 300 488, 11 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. Исполнительный лист выдать после вступления решения суда в законную силу.

Решение суда может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его вынесения через Арбитражный суд Республики Татарстан.

Судья Р.С.Харин

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 12.04.2019 10:43:02Кому выдана Харин Роман Сергеевич