Резолютивная часть определения от 24 марта 2026 г. АС Кемеровской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ


Дело № А27-21621/2025


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

о прекращении производства по делу


(резолютивная часть) 25 марта 2026 г. г. Кемерово

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Куликовой Т.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Давтян А.Т., рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство сторон об утверждении мирового соглашения по делу № А27-21621/2025 по иску муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 96", Кемеровская область, ОГРН: <***>, ИНН: <***>

к обществу с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГОРИЗОНТ", Кемеровская область, ОГРН: <***>, ИНН: <***>

о взыскании 46 472,84 руб. неустойки,


Руководствуясь статьями 140, 141, 142, 150, 184, 185, 188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

о п р е д е л и л:

утвердить мировое соглашение, заключённое между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 96", Кемеровская область, ОГРН: <***>, ИНН: <***> и обществом с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГОРИЗОНТ", Кемеровская область, ОГРН: <***>, ИНН: <***>, на следующих условиях:

«Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Горизонт» (ООО СК «Горизонт»), именуемое в дальнейшем также «Ответчик», в лице директора ФИО1, действующего на основании Устава, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 96» (МБОУ «СОШ № 96»), именуемое в дальнейшем также «Истец», в лице директора ФИО2, действующего на основании Устава, совместно именуемые «Стороны», в целях мирного урегулирования спора руководствуясь частью 4 статьи 49, статьями 138 - 141 Арбитражного процессуального кодекса РФ, заключили настоящее мировое соглашение по делу А27-21621/2025, рассматриваемому Арбитражным судом Кемеровской области, по иску МБОУ «СОШ № 96» к ООО СК «Горизонт» о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по контрактам на выполнение работ: от 27.03.2024 № 01-03-24 и от 27.03.2024 № 02-03-24 на следующих условиях:

1. Ответчик, Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Горизонт» ОГРН <***> ИНН <***> КПП 420501001, юридический адрес: 650065, <...>, обязуется в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента утверждения арбитражным судом настоящего мирового соглашения уплатить Истцу, Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 96» ОГРН <***> ИНН <***> КПП 420501001, юридический адрес: 650903, <...> неустойки за просрочку исполнения по Контракту от 27.03.2024 № 01-03-24 на основании требования об уплате неустойки от 01.08.2025 № 78 в размере 12 481,78 (двенадцать тысяч четыреста восемьдесят один) рубль 78 копеек, и 50% суммы неустойки за просрочку исполнения по Контракту от 27.03.2024 № 02-03-24 на основании требования об уплате неустойки от 01.08.2025 № 77 в размере 12 121,49 (двенадцать тысяч сто двадцать один) рубль 49 копеек.

2. Истец, после оплаты Ответчиком сумм, указанных в п. 1 настоящего мирового соглашения, производит списание оставшейся части неустойки за просрочку


исполнения по Контракту от 27.03.2024 № 01-03-24 и по Контракту от 27.03.2024 № 02-03-24 в соответствии с Правилами списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783.

3. Истец отказывается от исковых требований к Ответчику о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по контрактам на выполнение работ: от 27.03.2024 № 01-03-24 и от 27.03.2024 № 02-03-24.

4. Судебные расходы по делу А27-21621/2025 относятся на Сторону, их понесшую.

5. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному для каждой из Сторон и один экземпляр для Арбитражного суда Кемеровской области.

6. На основании изложенного Стороны просят утвердить настоящее мировое соглашение, производство по делу А27-21621/2025 прекратить.

Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением мирового соглашения, предусмотренные частью 3 статьи 151 АПК РФ, Сторонам разъяснены и понятны.».

Прекратить производство по делу.


Возвратить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 96", Кемеровская область, ОГРН: <***>, ИНН: <***> из федерального бюджета государственную пошлину в размере 7 000 руб., уплаченную платежным поручением № 27139 от 22.09.2025.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение одного месяца с момента его вынесения путем подачи жалобы через Арбитражный суд Кемеровской области.

Судья Т.Н. Куликова