СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 22 ноября 2022 г. по делу № А36-7346/2022

Арбитражный суд Липецкой области (АС Липецкой области) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам аренды

11111198_472165

Арбитражный суд Липецкой области пл. Петра Великого д.7, г.Липецк, 398019 http://lipetsk.arbitr.ru, e-mail: info@lipetsk.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А36-7346/2022
г. Липецк
22 ноября 2022 г.
Арбитражный суд Липецкой области в составе судьи Никоновой Н.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Старцевой М.А., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

индивидуального предпринимателя Титова Сергея Васильевича (ОГРНИП 315482700004052, ИНН 482501962364)

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания Троя» (ОГРН 164827067085, ИНН 4825119131)

о взыскании неустойки по договору № 62 от 30.09.2020 за период с 21.09.2021 по 21.01.2022 в размере 711 501 руб. 20 коп.,

при участии в судебном заседании:

от истца: Пешкова М.А. - представитель по доверенности 48 АА 1362848 от 13.09.2018,

от ответчика: не явился,

Руководствуясь ст. ст. 110, 167 - 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Троя» (ОГРН 164827067085, ИНН 4825119131) в пользу индивидуального предпринимателя Титова Сергея Васильевича (ОГРНИП 315482700004052, ИНН 482501962364) неустойки по договору № 62 от 30.09.2020 за период с 21.09.2021 по 21.01.2022 в размере 711 501 руб. 20 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Троя» (ОГРН 164827067085, ИНН 4825119131) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 17 230 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Воронеж) через Арбитражный суд Липецкой области.

Судья Никонова Н.В.