Резолютивная часть решения от 18 апреля 2017 г. по делу № А41-12546/2017Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 16_5776599 Арбитражный суд Московской области 107053, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18 http://asmo.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А41-12546/17 18 апреля 2017 года г. Москва Арбитражный суд Московской области в составе судьи Досовой М.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Федерального государственного казенного учреждения «4 центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации (войсковая часть 6897, г. Балашиха)» к обществу с ограниченной ответственностью «ТН Групп» о взыскании неустойки и излишне оплаченных денежных средств, руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ТН Групп» в пользу Федерального государственного казенного учреждения «4 центр заказчика- застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации (войсковая часть 6897, г. Балашиха)» 5 218 828 рублей неустойки, 910 800 рублей излишне оплаченных денежных средств и 53 648 рублей в возмещение расходов по оплате государственной пошлины. Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия. Судья М.В. Досова Суд:АС Московской области (подробнее)Истцы:4 ЦЕНТР ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РФ (подробнее)Ответчики:ООО "ТН ГРУПП" (подробнее)Судьи дела:Досова М.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
