Резолютивная часть решения от 14 апреля 2022 г. по делу № А27-1429/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ


ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

(Резолютивная часть)

дело №А27-1429/2022
город Кемерово
14 апреля 2022 года
Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Козиной К.В., рассмотрел в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «ИВКО», Московская область, г.Воскресенск (ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Архитектурно-планировочная мастерская «Стах», г. Кемерово (ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

о взыскании 50 000 руб. неосновательного обогащения, 2320 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 171, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

решил:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно-планировочная мастерская «Стах» в пользу общества с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «ИВКО» 50 000 руб. неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса по договору подряда № 620 от 24.08.2020, 2 050 руб. неустойки за нарушение срока выполнения работ за период с 19.10.2020 по 02.12.2020, всего – 52 050 руб., а также 1 989 руб. 60 коп. расходов по уплате государственной пошлины.

В остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно-планировочная мастерская «Стах» в доход федерального бюджета 92 руб. 52 коп. государственной пошлины.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

Решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть обжалованы в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через арбитражный суд Кемеровской области.


Судья К.В.Козина