Резолютивная часть решения от 14 мая 2019 г. по делу № А67-2135/2019Арбитражный суд Томской области (АС Томской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 85_1204793 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 634050, пр. Кирова д. 10, г. Томск, тел. (3822)284083, факс (3822)284077, http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: tomsk.info@arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) г. Томск Дело № А67- 2135/2019 15.05.2019 Арбитражный суд Томской области в составе судьи Гребенников Д. А., при проведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1 рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению муниципального образования «Город Томск» в лице департамента капитального строительства администрации города Томска (ИНН <***>, ОГРН <***>) к акционерному обществу «Сибмост» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 218 766 612,24 руб. неустойки за нарушение сроков выполнения работ по муниципальному контракту № 160 от 15.12.2010 при участии в заседании: от истца – ФИО2 по дов. от 09.01.2018 ; от ответчика – ФИО3 по дов. от 01.01.2019, Руководствуясь ст. 110, 167- 175 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд В удовлетворении ходатайства об оставлении искового заявления без рассмотрения отказать. В удовлетворении иска отказать полностью. Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления решения в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Томской области. Судья Д.А. Гребенников Суд:АС Томской области (подробнее)Истцы:"Город Томск" в лице департамента капитального строительства администрации Города Томска (подробнее)Ответчики:АО "СИБМОСТ" (подробнее)Судьи дела:Гребенников Д.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
