Резолютивная часть решения от 19 октября 2017 г. по делу № А82-4753/2017

Арбитражный суд Ярославской области (АС Ярославской области) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда



1400/2017-108610(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28 http://yaroslavl.arbitr.ru

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А82-4753/2017
г. Ярославль
19 октября 2017 года

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Систеровой Н.А.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Веремьёвым И.М.

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Территориальной

администрации Дзержинского района мэрии города Ярославля (ИНН <***>,

ОГРН <***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Гранит" (ИНН <***>, ОГРН

<***>) о взыскании 1296607.70 рублей

при участии от истца – ФИО1, представитель по доверенности от 30.01.17 г. от ответчика – ФИО2 по доверенности от 31.05.2017 г.

Руководствуясь статьями 8, 12, 309, 310, 330, 333, 702, 708, 716 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 65, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:


Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Гранит" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Территориальной администрации Дзержинского района мэрии города Ярославля (ИНН <***>, ОГРН <***>) 445264,75 руб. неустойки за период с 03.08.2015 г. по 08.12.2015 г.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Гранит" в доход федерального бюджета 11905 руб. государственной пошлины.

Исполнительные листы выдать по истечении 10-дневного срока со дня вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в сети «Интернет»,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

Судья Систерова Н.А.



Суд:

АС Ярославской области (подробнее)

Истцы:

Территориальная администрация Дзержинского района мэрии города Ярославля (подробнее)

Ответчики:

ООО "Гранит" (подробнее)

Иные лица:

филиал МРСК Центра-Ярэнерго (подробнее)

Судьи дела:

Систерова Н.А. (судья) (подробнее)


Судебная практика по:

По договору подряда
Судебная практика по применению норм ст. 702, 703 ГК РФ

Уменьшение неустойки
Судебная практика по применению нормы ст. 333 ГК РФ