Резолютивная часть решения от 15 июля 2024 г. по делу № А41-32566/2023

Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда



Арбитражный суд Московской области

107053, 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-32566/23
15 июля 2024 года
г. Москва



Арбитражный суд Московской области

в составе судьи Узденова А.У.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Еремян Г.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску

АО «Московская областная энергосетевая компания» (ОГРН 1055006353478) к ООО «Кабельщик М» (ОГРН 1105017004168)

о взыскании неустойки по договору подряда в сумме 1 826 353,82 руб. (с учетом уточнения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ),

по встречному иску ООО «Кабельщик М» к АО «Московская областная энергосетевая компания»

о взыскании 3 170 753 руб. 16 коп. задолженности по договору подряда при участии в судебном заседании: согласно протоколу судебного заседания,

РЕШИЛ:


Первоначальные исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с ООО «КАБЕЛЬЩИК М» (ИНН: 5017089165) в пользу АО «МОСОБЛЭНЕРГО» (ИНН: 5032137342) неустойку по договору подряда от 06.04.2021 № 104/21-ДКС за период с 24.07.2021 г. по 23.08.2021 г. в размере 98 293, 35 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 1 682,61 руб.

В остальной части первоначальных исковых требований отказать.

Взыскать с АО «МОСОБЛЭНЕРГО» (ИНН: 5032137342) в пользу федерального бюджета РФ государственную пошлину в размере 5 740 руб.

Встречные исковые требования удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с АО «МОСОБЛЭНЕРГО» (ИНН: 5032137342) в пользу ООО «КАБЕЛЬЩИК М» (ИНН: 5017089165) задолженность в размере 3 170 753 руб. 16 коп., расходы по оплате государственной пошлины в размере 38 854 руб., расходы по оплате экспертизы в размере 150 000 руб.

Произвести зачет исковых требований по первоначальному и встречному искам, в результате которого взыскать с АО «МОСОБЛЭНЕРГО» (ИНН: 5032137342) в пользу ООО «КАБЕЛЬЩИК М» (ИНН: 5017089165) задолженность в размере 3 259 631, 20 руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Десятый арбитражный апелляционный суд.

Судья А.У. Узденов



Суд:

АС Московской области (подробнее)

Истцы:

АНО ЮЦ "ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА" (подробнее)
ЗАО АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ (подробнее)

Ответчики:

ЗАО ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАБЕЛЬЩИК М (подробнее)

Судьи дела:

Узденов А.У. (судья) (подробнее)