Резолютивная часть решения от 19 февраля 2024 г. по делу № А40-147652/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40- 147652/2023-3-1161
г. Москва
19 февраля 2024 г.
Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Федоточкина А.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Будагиловой Б.Б., с использованием средств аудиозаписи, рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению

общества с ограниченной ответственностью "ТЕХНОТЕРРА" (190031, ГОРОД САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, РЕКИ ФОНТАНКИ НАБЕРЕЖНАЯ, ДОМ 113, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 17-Н ОФИС 402; 416; 417; 418, ОГРН: 1057810121500, Дата присвоения ОГРН: 11.03.2005, ИНН: 7838318637) к ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ "ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 14" (117556, ГОРОД МОСКВА, ФРУКТОВАЯ УЛИЦА, ДОМ 5А, ОГРН: 1035009568439, Дата присвоения ОГРН: 23.04.2003, ИНН: 5047054473)

о взыскании 1 716 020, 00 руб., встречное исковое заявление ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 14" о взыскании по договору субподряда от 10.07.2020 г. № 1921187379072554164000000/874.2 неосновательного обогащения в размере 406 080 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 14.06.2023 г. по 07.12.2023 г. в размере 22 540,22 руб., процентов за пользование коммерческим кредитом за период с 12.08.2020 г. по 07.06.2023 г. в размере 104 565,60 руб., неустойки за период с 01.08.2020 г. по 07.06.2023 г. в размере 14 990 400 руб., по договору субподряда № 1921187379052554164000000/868.2 от 09.07.2020 г. неосновательного обогащения в размере 126 900 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 09.11.2023 г. по 07.12.2023 г. в размере 1 512,37 руб., процентов за пользование коммерческим кредитом за период с 14.08.2023 г. по 31.10.2023 г. в размере 74 490,30 руб., неустойки за период с 01.08.2020 г. по 31.10.2023 г. в размере 5 341 500 руб., по договору субподряда от 09.07.2020 г. № 1921187379062554164000000/867.2 неосновательного обогащения в размере 141 000 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 15.11.2023 г. по 07.12.2023 г. в размере 1 332,74 руб., процентов за пользование коммерческим кредитом за период с 14.08.2020 г. по 14.11.2023 г. в размере 83 754 руб., неустойки за период с 01.08.2020 г. по 14.11.2023 г. в размере 6 005 000 руб. с учетом принятых судом уточнений исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ,

При участии:

От истца: Резенова Т.А. дов. от 01.02.2024 г., диплом; От ответчика: Солдатова К.В. дов. от 25.12.2023 г., диплом,

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении первоначального иска – отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ТЕХНОТЕРРА" (190031, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РЕКИ ФОНТАНКИ НАБЕРЕЖНАЯ, ДОМ 113, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 17-Н ОФИС 402; 416; 417; 418, ОГРН: 1057810121500, Дата присвоения ОГРН: 11.03.2005, ИНН: 7838318637) в пользу ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 14" (117556, ГОРОД МОСКВА, ФРУКТОВАЯ УЛИЦА, ДОМ 5А, ОГРН: 1035009568439, Дата присвоения ОГРН: 23.04.2003, ИНН: 5047054473) по договору субподряда от 10.07.2020 г. № 1921187379072554164000000/874.2 неосновательное обогащение в размере 406 080 (Четыреста шесть тысяч восемьдесят) руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 14.06.2023 г. по 07.12.2023 г. в размере 22 540 (Двадцать две тысячи пятьсот сорок) руб. 22 коп., проценты за пользование коммерческим кредитом за период с 12.08.2020 г. по 07.06.2023 г. в размере 104 565 (Сто четыре тысячи пятьсот шестьдесят пять) руб. 60 коп., неустойку в размере 800 000 (Восемьсот тысяч) руб., по договору субподряда № 1921187379052554164000000/868.2 от 09.07.2020 г. неосновательное обогащение в размере 126 900 (Сто двадцать шесть тысяч девятьсот) руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 09.11.2023 г. по 07.12.2023 г. в размере 1 512 (Одна тысяча пятьсот двенадцать) руб. 37 коп., проценты за пользование коммерческим кредитом за период с 14.08.2023 г. по 31.10.2023 г. в размере 74 490 (Семьдесят четыре тысячи четыреста девяносто) руб. 30 коп., неустойку в размере 300 000 (Триста тысяч) руб., по договору субподряда от 09.07.2020 г. № 1921187379062554164000000/867.2 неосновательное обогащение в размере 141 000 (Сто сорок одна тысяча) руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 15.11.2023 г. по 07.12.2023 г. в размере 1 332 (Одна тысяча триста тридцать два) руб. 74 коп., проценты за пользование коммерческим кредитом за период с 14.08.2020 г. по 14.11.2023 г. в размере 83 754 (Восемьдесят три тысячи семьсот пятьдесят четыре) руб., неустойку в размере 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований – отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ТЕХНОТЕРРА" (190031, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РЕКИ ФОНТАНКИ НАБЕРЕЖНАЯ, ДОМ 113, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 17-Н ОФИС 402; 416; 417; 418, ОГРН: 1057810121500, Дата присвоения ОГРН: 11.03.2005, ИНН: 7838318637) в доход федерального бюджета госпошлину в размере 133 802 (Сто тридцать три тысячи восемьсот два) руб.

Взыскать с ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 14" (117556, ГОРОД МОСКВА, ФРУКТОВАЯ УЛИЦА, ДОМ 5А, ОГРН: 1035009568439, Дата присвоения ОГРН: 23.04.2003, ИНН: 5047054473) в доход федерального бюджета госпошлину в размере 25 693 (Двадцать пять тысяч шестьсот девяносто три) руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его изготовления в полном объеме в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья А.А. Федоточкин