СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 12 апреля 2021 г. по делу № А59-222/2021

Арбитражный суд Сахалинской области (АС Сахалинской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

10_1103190

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ Коммунистический проспект, дом 28, г. Южно-Сахалинск, 693024, www.sakhalin.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть)

город Южно-Сахалинск

«12» апреля 2021 года Дело № А59-222/2021

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Ким С.И.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Хакис» (ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес регистрации: 680011, <...>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Инновационное строительство» (ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес регистрации: 693005, <...>, кабинет 5)

о взыскании неустойки,

Руководствуясь ст.ст. 167-170, 176 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Инновационное строительство» (ИНН 6501148538, ОГРН 1046500616502) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Хакис» (ИНН 2724079640, ОГРН 1042700258480) неустойку в сумме 834 301 руб. 67 коп. и расходы по уплате государственной пошлины в сумме 29 686 руб., всего 863 987 (Восемьсот шестьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят семь) руб. 67 коп.

Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Хакис» (ИНН <***>, ОГРН <***>) справку на возврат из бюджета уплаченной государственной пошлины, перечисленной платежным поручением № 9 от 15.01.2021 на 819 (Восемьсот девятнадцать) руб.

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его изготовления в полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области.

Судья С.И. Ким

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 30.07.2020 2:26:31

Кому выдана Ким Та Сын