Решение от 7 ноября 2017 г. по делу № А40-104797/2017

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

г. Москва Дело № А40-104797/17-31-980

Резолютивная часть объявлена 24 октября 2017 года

Решение изготовлено в полном объеме 07 ноября 2017 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Давледьяновой Е.Ю. (единолично) (с учетом смены фамилии)

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по ООО "ШКОЛЬНИК-ЮЗ" (115280, Г МОСКВА, УЛ МАСТЕРКОВА, д ДОМ 4, кв ПОМ. I КОМН.№10 ОГРН 1027700130204, ИНН 7728095201)

к ответчику ГБОУ ШКОЛА № 1613 (117628, Г МОСКВА, УЛ РАТНАЯ, д 6Б, ОГРН ,5147746142880 ИНН <***>)

о взыскании 2 207 636,56 руб.

при участии: по протоколу

УСТАНОВИЛ:

Истец – ООО «Школьник-Юз» обратился с иском в Арбитражный суд г. Москвы к Ответчику – ГБОУ ШКОЛА № 1613 о взыскании с учетом уточнений размера исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ неосновательного обогащения в размере 2 257 875,46 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 103 180,63 руб., а также расходов на оплату услуг представителя в размере 100 000 руб.

Истец в судебном заседании поддержал заявленные требования в полном объеме.

Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований по доводам, изложенным в отзыве на иск.

Заслушав представителей истца и ответчика, рассмотрев представленные материалы дела, исследовав и оценив все представленные по делу доказательства в их совокупности и взаимной связи, суд считает, что требования истца не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, по результатам проведенного конкурса с ограниченным участием между ООО «Школьник-ЮЗ» (далее – «Истец», «Исполнитель») и Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением города Москвы «Школа № 1613» (далее – «Ответчик», «Заказчик») был заключен гражданско-правовой договор от 15.12.2015 № 1-2016 на оказание услуг по организации питания и обеспечению питьевого режима обучающихся (далее - Контракт), согласно которому Исполнитель обязался по заданию Заказчика и в соответствии с Техническим заданием оказывать услуги по организации питания и обеспечению питьевого режима обучающихся (далее - «Услуги»), а Заказчик обязался принять результат Услуг и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

Статьёй 781 ГК РФ установлено, что Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

В соответствии с пунктом 2.5 Контракта оплата осуществляется Заказчиком, исходя из фактического объема оказанных услуг по ценам единиц услуг, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контракта, в порядке, установленным пунктом 2.5.1 Контракта, а именно: ежемесячная стоимость услуг определяется путем умножения фактического объема оказанных услуг на цены единиц услуг.

Согласно п. 2.5.2 Контракта Заказчик оплачивает услуги Исполнителя, оказанные в соответствии с настоящим Контрактом, ежемесячно путем перечисления стоимости услуг, определенной на основании п. 2.5.1 Контракта, на банковский счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в ст. 15 Контракта, на основании выставленного Исполнителем счета на оплату и надлежаще оформленного и подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг за отчетный месяц, составленного по форме приложения 2 к Контракту, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг за истекший календарный месяц.

В обоснование заявленных требований истец ссылается на то, что исполнителем в ноябре 2016г. услуга оказана в полном объёме.

Исходя из условий пункта 2.5.2 Контракта, срок оплаты услуг Исполнителя за ноябрь 2016г. - в течение пяти банковских дней с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг за истекший календарный месяц - не позднее 07.12.2016.

Однако Заказчиком по настоящее время не оплачены услуги, оказанные в ноябре 2016г. на сумму 2 257 875,46 руб. в связи с удержанием Ответчиком штрафа, выставленного Исполнителю.

По мнению истца произведенное Заказчиком удержание из оплаты оказанных услуг суммы в размере 2 257 875,46 руб. незаконно и противоречит требованиям действующего законодательства и условиям Контракта.

В обоснование заявленных требований Истец также указывает, что Заказчиком в адрес Исполнителя была направлена претензия от 25.10.2016 № 5, содержащая требования об уплате штрафа в размере 2 257 875,46 руб.

На данную претензию Исполнителем направлялось возражение (исх. № 187/ю о 31.10.2016). Однако Заказчик не произвел оплату указанных денежных средств в связи с произведенным удержанием выставленного Заказчиком штрафа. Удержав неустойку из регулярных платежей при наличии мотивированных возражений Исполнителя по существу Претензии, Заказчик, как полагает истец, злоупотребил правом.

Возражая на претензию от 25.10.2016 № 5, Исполнитель указал, что выявленные недостатки (нарушение рецептуры приготовления блюда «Рагу из мяса птицы») были устранены последним и выданы в полном объеме согласно заявке Заказчика, в связи с чем, по мнению истца, не являются основанием для выставления штрафа Исполнителю. Услуга Исполнителем в день проведения проверки была оказана в полном объеме, срыва питания по вине Исполнителя не произошло.

Доказательств того, что исполнитель устранил все выявленные по претензионным актам недостатки, как то: хранение продуктов в ненадлежащих местах, недовоз свеклы, недовоз кефира и творога, недовоз сока, замена повторно замороженной смородины, ответчиком в материалы дела не представлено.

В соответствии с п.4.1 и п.4.2 Контракта фактический объем оказанных Услуг ежедневно указывается в Абонементной книжке, где Исполнитель и Заказчик (уполномоченный представитель Заказчика на объекте Заказчика) в конце каждого приема пищи подтверждают факт оказания Услуг. В корешке и талоне Абонементной книжки указывается количество Рационов питания, предоставленных Исполнителем на определенную дату. Корешок подписывается Исполнителем (уполномоченным представителем Исполнителя), остается у Заказчика и служит отчетным документом. Талон подписывается Заказчиком (уполномоченным представителем Заказчика), остается у Исполнителя и служит отчетным документом.

Талон в день проведения контрольных мероприятий представителями Заказчика подписан, расхождений в количестве заказанных и реализованных рационов питания не выявлено, следовательно, услуги оказаны в полном объеме. Срыва питания со стороны Исполнителя не произошло.

Указывая изложенное, ООО «Школьник-ЮЗ» считает претензию, выставленную Заказчиком необоснованной и не подлежащей удовлетворению, а денежные средства, удержанные при оплате за оказанные услуги - неосновательным обогащением Заказчика.

Суд полагает данные доводы несостоятельными.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается в обоснование своих требований или возражений, неся, в противном случае, бремя негативных для себя последствий (п. 2 ст. 9 АПК РФ).

Предметом иска является взыскание суммы неосновательного обогащения. Обязательства вследствие неосновательного обогащения регулируются главой 60 ГК РФ, статьями 1102-1109 ГК РФ.

Истец, предъявляя требование о взыскании неосновательного обогащения, должен доказать отсутствие установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований для приобретения денежных средств, факт, что приобретение или сбережение ответчиком состоялось за счет истца, а также размер обогащения.

При этом отсутствие хотя бы одного из совокупности указанных элементов свидетельствует об отсутствии неосновательного обогащения.

Согласно пункту 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

На основании ст. 310 ГК РФ - односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускаются за исключением случаев, предусмотренных законом.

Требование возврата неосновательного обогащения регулируется статьей 1102 ГК РФ, а именно лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Из содержания названной нормы права следует, что обязательства из неосновательного обогащения возникают при наличии одновременно следующих условий: факта приобретения или сбережения имущества, то есть увеличения стоимости собственного имущества приобретателя, присоединение к нему новых ценностей или сохранение того имущества, которое по всем законным основаниям неминуемо должно было выйти из состава его имущества; приобретение или сбережение имущества за счет другого лица; отсутствие правовых оснований для приобретения или сбережения имущества одним лицом за счет другого.

В предмет судебного исследования по такому делу входит установление следующих обстоятельств: факта пользования денежными средствами; периода пользования ответчиком денежными средствами; факта отсутствия (наличия) у ответчика законных оснований для пользования денежными средствами, а также размера неосновательного обогащения.

Исходя из указанной правовой нормы и разъяснений, изложенных в пункте 8 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000 №49 «Обзор практики рассмотрении споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении», следует, что в предмет доказывания по спорам о взыскании неосновательного обогащения входят и, соответственно, Истцом в соответствии со ст. 65 АПК РФ должны быть доказаны в совокупности следующие обстоятельства: факт приобретения или сбережения имущества на стороне приобретателя; приобретение или сбережение имущества именно за счет потерпевшего; отсутствие надлежащего правового основания для наступления указанных имущественных последствий; размер неосновательного обогащения.

Наличие вышеназванных обстоятельств в совокупности должно доказать лицо, обратившееся в суд с соответствующими исковыми требованиями. Недоказанность Истцом хотя бы одного из перечисленных обстоятельств влечет отказ в удовлетворении иска о взыскании неосновательного обогащения.

В данном случае актом Государственного казенного учреждения города Москвы Службы финансового контроля Департамента образования города Москвы от 10 октября 2016 года установлен факт нарушения истцом обязательств по договору, указанные факт не оспорен истцом и документально подтвержден материалами дела.

25 октября 2016 года истцу ответчиком была направлена претензия № 5, в которой указывается о нарушениях ст.4 технического задания к контакту (раздел, где установлены нарушения, которые по условиям сделки между истцом и ответчиком признаются основаниями для выставления штрафа).

Таким образом, в результате действий и бездействий истца малолетние дети не дополучили рационы питания, объем которых установлен Контрактом.

По условиям договора (пункт 7.6) ответчик выставил истцу штраф в размере 2 257 875,46 рублей.

Пунктом 7.6 Контракта за ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком (в том числе гарантийного обязательства), Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 2 257 877,46 руб.

В ходе исполнения Истцом обязательств по настоящему Контракту установлены факты ненадлежащего оказания услуг, вследствие чего Ответчиком было реализовано предусмотренное Контрактом право на составление претензионных актов (п.4.11, 4.5. Технического задания Контракта), направление претензионных актов в адрес Исполнителя по электронной почте, вручение претензии Исполнителю за выявленные нарушения. Однако Истец в добровольном порядке в установленный срок претензионные требования не удовлетворил, нарушения не устранил, штрафные санкции не оплатил.

Ответчик, руководствуясь п. 2.5.3. Контракта, воспользовался правом, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, произвести оплату Истцу по Контракту путем выплаты суммы, уменьшенной на сумму неустоек (пеней, штрафов).

Стороны в двухсторонней сделке согласовали такой способ прекращения обязательства, который не противоречит требованиям гражданского законодательства. Истцу, при подписании Контракта, было известно о наличии у Ответчика данного права. Данные положения Контракта Истцом не оспариваются.

Претензия направлена истцу 24 марта 2017г. и им получена 29 марта 2017г., что не оспаривается истцом.

Стороны в двухсторонней сделке согласовали основание прекращения обязательства Заказчика по оплате выполненных работ, которое не является зачетом, то есть односторонней сделкой, но и не противоречит требованиям гражданского законодательства. Встречные требования об уплате неустойки и о взыскании задолженности являются, по существу, денежными, то есть однородными.

Исходя из положений ст. 421 ГК РФ стороны свободны в заключении договора и могут определять его условия по своему усмотрению, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами. Поскольку стороны по обоюдному согласию избрали такой способ прекращения обязательства Заказчика по оплате выполненных работ, как удержание суммы штрафа в случае ненадлежащего их выполнения при расчетах по договору, требования истца об оплате удовлетворению не подлежат.

Ответчик со ссылками на пункты 2.5.3 и 7.6 Контракта уведомил Истца о намерении произвести оплату за оказанные услуги за вычетом штрафа.

Таким образом, в соответствии 2.5.2, 2.5.3 Контракта Ответчик правомерно осуществил оплату ненадлежащее оказанных услуг Исполнителем путем выплаты Исполнителю суммы оплаты по Контракту, уменьшенной на сумму штрафных санкций.

Довод Истца о том, что Заказчиком не представлено доказательств ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, несостоятелен, так как не соответствует действительности и опровергается материалами дела.

Контракт не содержит условий, в соответствии с которыми возражения истца на претензию не являются основанием для не удержания штрафа из оплаты.

Контракт заключался по итогам конкурса. Конкурс проводился в соответствии с требованиями Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ. При объявлении конкурса был опубликован проект договора, которым это условие предусматривалось и у Истца было право: запросить разъяснение о содержании договора; не подаваться заявку и не участвовать в торгах; оспорить условия закупки в суде.

Истец этого не сделал и заключил 15 декабря 2015 года контракт на предложенных условиях.

При этом доводы истца о своевременном устранении им недостатков, поименованных в соответствующих претензионных актах опровергается отметками на самих актах.

В силу части 1 статьи 64 и статей 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств, при оценке которых он руководствуется правилами статей 67 и 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об относимости и допустимости доказательств.

В силу статьи 71 АПК РФ имеющиеся в деле доказательства суд оценивает во взаимосвязи и совокупности по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном их исследовании.

Арбитражным процессуальным законодательством установлены критерии оценки доказательств в качестве подтверждающих фактов наличия тех или иных обстоятельств.

Признак допустимости доказательств предусмотрен положениями ст. 68 АПК РФ, в соответствии с которой обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Достаточность доказательств можно определить, как наличие необходимого количества сведений, достоверно подтверждающих те или иные обстоятельства спора.

Оценив и исследовав в порядке, предусмотренном нормами процессуального права, представленные сторонами в обоснование своих доводов и возражений доказательства, суд приходит к выводу о том, что фактическое нарушение истцом обязательств по контракту подтверждено надлежащими доказательствами по делу.

Вместе с тем истцом не представлены доказательства, подтверждающие основания возникновения неосновательного обогащения. При таких обстоятельствах суд считает требования истца документально не подтвержденными и не подлежащими удовлетворению.

Как следует из материалов дела, ответчик получил денежные средства в рамках заключенного между ним и истцом контракта.

С учетом изложенного выше, требуемая истцом к взысканию сумма является штрафом, удержанным заказчиком с исполнителя за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту исполнителем, а не имуществом истца, приобретенным (сбереженным) ответчиком и обязательным к возврату.

Таким образом, исковые требования нельзя признать правомерными, доказанными, обоснованными и подлежащими удовлетворению.

В силу пункта 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Неустойка является способом обеспечения исполнения обязательства представляющим форму имущественной ответственности за его нарушение.

Истцом доказательств необоснованного начисления штрафа не представлено, следовательно, удержание штрафа в размере 2 257 875,46 руб. неосновательным обогащением не является.

Согласно ст. 2 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность. В соответствии со ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Истец, будучи субъектом предпринимательской деятельности и заключая государственный контракт, должен был осознавать последствия ненадлежащего исполнения обязательств, в частности размер согласованных сторонами штрафных санкций.

Суд приходит к выводу о правомерности штрафа, начисленного ответчиком истцу согласно согласованного сторонами и установленного нормативно-правовым актом размера, и отсутствии оснований для признания на стороне ответчика неосновательного обогащения.

Суд не усматривает оснований к уменьшению штрафа, поскольку представленные истцом доказательства не указывают на явную несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства: размер штрафа - 5% от цены контракта, вопреки мнению истца, сам по себе не может быть признан чрезмерно высоким. При заключении контракта стороны исходили из соразмерности штрафа последствиям нарушения обязательства. Истец не указывает на возникновение каких-либо новых обстоятельств, в силу которых штраф утратил признаки соразмерности.

В совокупности изложенного, требование истца о взыскании неосновательного обогащения заявлено не обоснованно и не подлежит удовлетворению, в этой связи акцессорное требование о взыскании неустойки также удовлетворению не подлежит.

Стороны согласно ст. ст. 8, 9 АПК РФ, пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

В соответствии с ч. 1 и 2 ст. 110 АПК РФ, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Учитывая ст. ст. 8, 12, 307-310, 1102, 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. ст. 4, 9, 10, 65, 67, 68, 71, 75, 110, 167-171, 176, 180, 181, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении иска отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

СУДЬЯ

Е.Ю. Давледьянова