Резолютивная часть решения от 19 мая 2020 г. по делу № А41-58204/2019Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 9_9622803 Арбитражный суд Московской области 107053, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18 http://asmo.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А41-58204/2019 г. Москва 19 мая 2020 года. Судья Арбитражного суда Московской области Машин П.И., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-58204/2019 по иску Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (ОГРН <***>) к ООО "КВАНТ" (ОГРН <***>) о взыскании неустойки по договору подряда № 1270-К от 07.07.2016 в размере 541680,49 руб., штрафа за нарушения обязательств в размере 2468766,62 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 160858,56 руб. за период с 23.07.2018г. по 14.06.2019, при участии: согласно протоколу, Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Взыскать с ООО "КВАНТ" (ОГРН <***>) в пользу Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (ОГРН <***>) 541680 руб. 49 коп. неустойки по договору подряда № 1270-К от 07.07.2016, 500 000 руб. штрафа за нарушения обязательств по договору, 160858 руб. 56 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, а также 38856 руб. 00 коп. расходов по оплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. Возвратить Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных Суд:АС Московской области (подробнее)Истцы:Фонд КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ (подробнее)Ответчики:ООО "Квант" (подробнее)Судьи дела:Машин П.И. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
