Резолютивная часть решения от 22 сентября 2022 г. по делу № А84-5194/2022

Арбитражный суд города Севастополь (АС города Севастополь) - Гражданское
Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда



1109_349278



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А84-5194/22
22 сентября 2022 г.
город Севастополь



руководствуясь статьями 110, 167170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:


взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Бристоль-проект», ОГРН <***>, в пользу Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства», ОГРН <***>, 3592485 рублей неосвоенного аванса по государственному контракту от 25.12.2018 № 17-ПИР/2018, 14025,46 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами с последующим начислением процентов начиная с 14.06.2021 и по день фактического исполнения обязательства, за вычетом периода моратория, установленного постановления Правительства Российской Федерации от 28 марта 2022 года № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами», 243 111,59 рублей неустойки за период по 31.03.2022 и 5 000 рублей штрафа.

Разъяснить истцу право на обращение с самостоятельным требованием о взыскании неустойки, насчитанной за период просрочки после завершения моратория, введенного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2022 года № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами».

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Бристоль-проект», ОГРН <***>, в доход федерального бюджета 43 855 рублей государственной пошлины.

Код доступа к материалам дела:



Решение суда вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и может быть обжаловано через Арбитражный суд города Севастополя в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

Судья А.Ю. Смоляков

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 30.12.2021 5:30:47


Кому выдана Смоляков Алексей Юрьевич



Суд:

АС города Севастополь (подробнее)

Истцы:

Государственное казенное учреждение города Севастополя "Единая дирекция капитального строительства" (подробнее)

Ответчики:

ООО "Бристоль-проект" (подробнее)

Судьи дела:

Смоляков А.Ю. (судья) (подробнее)