Резолютивная часть решения от 7 ноября 2018 г. по делу № А22-2604/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Сусеева,10

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А22-2604/2018
07 ноября 2018 года
г. Элиста


Арбитражный суд Республики Калмыкия в составе судьи Джамбиновой Л.Б., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по исковому заявлению Управления жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации г. Элисты (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Кристалл Строй» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании неустойки по контракту в сумме 123454,79 руб., третье лицо – Администрация г. Элисты,

Руководствуясь ст.ст 110, 167, 168, 169, 170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Управления жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации г. Элисты (ИНН <***>, ОГРН <***>) – удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Кристалл Строй» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Управления жилищно- коммунального хозяйства, строительства и транспорта Администрации г. Элисты (ИНН <***>, ОГРН <***>) пени за просрочку исполнения обязательств в размере 123454,79 рублей.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Кристалл Строй» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета сумму государственной пошлины в размере 4704 рублей.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи

апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции (ч. 1 ст. 180 АПК РФ).

Настоящее решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев с даты вступления решения по делу в законную силу.

В соответствии с ч. 2 ст. 257 и ч. 1 ст. 275 АПК РФ апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражный суд апелляционной и кассационной инстанций через арбитражный суд, принявший решение.

Судья Л.Б. Джамбинова