Резолютивная часть решения от 12 октября 2017 г. по делу № А40-26195/2016

900001359_17121463

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Именем Российской Федерации

Дело № А40-26195/16-89-196
г. Москва
12 октября 2017 года
Арбитражный суд г. Москвы в составе: председательствующего судьи Акименко О.А. при ведении протокола помощником судьи Самодуровой К.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Закрытого акционерного общества «Группа «Энерготехсервис» (ОГРН <***>, 111141, Москва, ул.

Кусковская, 20А, А602)

к ответчику Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания

«ИМ-ПЕКС» (ОГРН <***>, 127051, Москва г, Малый Сухаревский пер., 9, 1, 36)

о взыскании суммы неотработанного аванса по контракту в размере 190 000 000 руб., неустойки в размере 190 000 000 руб. неустойки в размере 82 500 руб. за нарушение

срока выполнения каждого этапа работ, предусмотренного п. 5.2 Контракта, за каждый день, начиная с 11. 02.2016 г. по день выполнения каждого этапа работ включительно, госпошлины в размере 200 000 руб.

при участии: от истца: ФИО1 по доверенности от 14.08.2017г.

от ответчика: ФИО2 по доверенности от 11.01.2016г., ФИО3 по доверенности от 06.12.2016г.

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ИМ-ПЕКС» в пользу Закрытого акционерного общества «Группа «Энерготехсервис» аванс в размере 126 758 335 (сто двадцать шесть миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч триста тридцать пять) руб. 64 коп.

В остальной части отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ИМ-ПЕКС» в доход федерального бюджета Российской Федерации госпошлину в размере 200 000 (двести тысяч) руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: О.А. Акименко