Резолютивная часть решения от 22 июня 2023 г. по делу № А18-649/2023

6_440113



АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

386101, Республика Ингушетия, г. Назрань, пр. им. И. Базоркина 44

тел: (8873) 22- 40-57, 22-40-77 факс: (8873) 22-40-80.

http://ingushetia.arbiтр

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А18-649/23
г. Назрань
22 июня 2023 года
Арбитражный суд Республики Ингушетия в составе судьи Цечоева Р.Ш., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кориговой З.Б . рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Министерства строительства Республики Ингушетия к Обществу с ограниченной ответственностью «Стройпрогресс» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) о взыскании пени за нарушение срока выполнения работ по государственному контракту № 0114500000820001000_309089 от 24 августа 2020г. в пользу истца в размере 85 584,74 рублей,

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО1 (доверенность № 178 от 24.08.2022 г.) ; от ответчика – не явился, надлежащим образом уведомлен;

руководствуясь статьями 167-170, 176, 180 и 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Заявлении Министерства строительства Республики Ингушетия (ОГРН

<***> ИНН <***> ) удовлетворить .

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Стройпрогресс»

(ОГРН: <***>, ИНН: <***>) пользу Министерства строительства


Республики Ингушетия (ИНН <***> ОГРН <***>) пеню за нарушение срока выполнения работ по государственному контракту № 0114500000820001000_309089 от 24 августа 2020 года в размере 85 584 ( восемьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рублей 74 коп.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Стройпрогресс» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) государственную пошлину в размере 3 424 (три тысячи четыреста двадцать четыре ) рублей в доход федерального бюджета

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через суд, принявший решение, в апелляционном порядке в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия, а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.

Судья Р.Ш. Цечоев .

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 14.02.2023 12:20:00

Кому выдана Цечоев Руслан Шахмурзаевич