СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 19 марта 2024 г. по делу № А45-29750/2022

Арбитражный суд Новосибирской области (АС Новосибирской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

39/2024-83805(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А45-29750/2022
г. Новосибирск
19 марта 2024 года
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Дорофеевой Д.Н., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Контратовой К.В., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества «Новосибирский приборостроительный завод» (ОГРН 1115476008889), г. Новосибирск, к обществу с ограниченной ответственностью «Сибспецстроймонтаж» (ОГРН 1105476095779), г. Новосибирск, о взыскании неустойки по договорам подряда в размере 1 948 148 руб. 34 коп. Лица, участвующие в деле и процессе: от истца - Чинов М.В. (доверенность № 226 от 29.12.2023, паспорт, диплом); от ответчика - Чиркин В.В. (доверенность от 27.11.2023, паспорт, диплом).

руководствуясь статьями 167 – 171, 176, 178 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сибспецстроймонтаж» в пользу акционерного общества «Новосибирский приборостроительный завод» неустойку в размере 1 753 409 руб. 26 коп., 29 234 руб. расходов по оплате государственной пошлине.

Возвратить акционерному обществу «Новосибирский приборостроительный завод» из федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину в размере 5 594 руб.

В остальной части отказать.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с момента его принятия. Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца со дня его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск). Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья Д.Н. Дорофеева