Резолютивная часть решения от 13 августа 2024 г. по делу № А45-7412/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А45-7412/2024
г. Новосибирск
13 августа 2024 года
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Дорофеевой Д.Н., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кондратовой К.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области (ОГРН 1105400000430) г. Новосибирск к обществу с ограниченной ответственностью «Жилищностроительная компания РегионСтрой» (ОГРН 1173850007066) г. Иркутск, к Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» (ОГРН 1097800004631) г. Иркутск, при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора ООО «СибКонтрольСервис» (ОГРН 1195476077246), Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска (ИНН 5406228654) о взыскании неустойки за просрочку выполнения обязательств по договору подряда в размере 661 516 руб. 45 коп. Лица, участвующие в деле и процессе: от истца – Спирин Р.Е. (доверенность № 75 от 12.12.2023, паспорт, диплом); от ответчика, третьего лица - не явились, извещены.

руководствуясь статьями 104, 106, 110, 167 – 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-Строительная Компания Регионстрой» при недостаточности средств субсидиарно с Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» (ОГРН <***>) в пользу Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области (ОГРН <***>) задолженность в размере 661 516 руб. 45 коп, а так же расходы по оплате государственной пошлины в размере 16 230 руб.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с момента его принятия. Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца со дня его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск). Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья Д.Н. Дорофеева