Резолютивная часть решения от 2 декабря 2024 г. по делу № А65-16377/2024Арбитражный суд Республики Татарстан (АС Республики Татарстан) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 Именем Российской Федерации Дело № А65-16377/2024 г. Казань 03 декабря 2024 года Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Сотова А.С., при ведении протокола судебного заседания и аудиопротоколировании помощником судьи Ефремовой Т.А., рассмотрев в открытом судебном заседании путем использования веб-конференции информационной системы «Картотека арбитражных дел» (в режиме онлайн-заседания) дело по исковому заявлению истца - общества с ограниченной ответственностью "АЗС-Строй", г. Москва (ОГРН <***>, ИНН <***>) к ответчику - обществу с ограниченной ответственностью "Теплый Дом", Удмуртская Республика, с.Июльское (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 3 8612 371 рублей стоимости устранения недостатков, 7 725 000 рублей неустойка за нарушение сроков устранения недостатков, 475 000 рублей неустойка за нарушение сроков выполнения работ и 475 000 рублей неустойка за нарушение сроков освобождения строительной площадки, с участием представителей: от истца – ФИО1, по доверенности от 24.01.2024 года, от ответчика – ФИО2 по доверенности от 05.07.2024 г. (в режиме онлайн- заседания), руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, иск удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Теплый Дом", Удмуртская Республика, с.Июльское (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "АЗС-Строй", г. Москва (ОГРН <***>, ИНН <***>) 3 8612 371 рублей стоимости устранения недостатков, 475 000 рублей неустойки за нарушение сроков выполнения работ и 29 637 рублей 63 копеек судебных расходов по государственной пошлине. В остальной части иска отказать. Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок. Председательствующий судья А.С. Сотов Суд:АС Республики Татарстан (подробнее)Истцы:ООО "АЗС-Строй", г.Альметьевск (подробнее)Ответчики:ООО "Теплый Дом", Удмуртская Республика, с.Июльское (подробнее)Судьи дела:Сотов А.С. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
