Решение от 16 января 2023 г. по делу № А40-232784/2022

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

16. 01. 2023 года. Дело № А40-232784/22-43-1797

Резолютивная часть решения объявлена 09. 01. 2023 года.

Решение изготовлено в полном объеме 16. 01. 2023 года.

Судья Арбитражного суда г. Москвы ФИО1, единолично,

протокол судебного заседания вёл секретарь судебного заседания Фёдоров А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

ООО " ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ " (ОГРН <***>)

к ООО " Стройальянс " (ОГРН <***>)

о взыскании 19 263 016 руб. 89 коп. – суммы неотработанного аванса, процентов,

с участием представителей: от истца – ФИО2, доверенность б/н от 01.11.2022 г., от ответчика – не явился.

Изучив имеющиеся в деле документы, заслушав представителя, арбитражный суд

У С Т А Н О В И Л :

Иск заявлен о взыскании 19 263 016 руб. 89 коп. – суммы неотработанного аванса, процентов, на основании статей 309, 395, 405, 708, 1102 ГК РФ.

Истец направил в судебное заседание представителя, который поддержал заявленный иск, повторив доводы, изложенные в исковом заявлении, представил истребованные судом документы, предъявил подлинники документов, имеющихся в материалах дела в виде копий; каких-либо ходатайств не заявил.

Ответчик не направил представителя в судебное заседание, не представил отзыв на исковое заявление, истребованные судом документы, опровергающие иск не предъявил, расчет истца не оспорил; о времени и месте судебного заседания извещен в установленном порядке в соответствии со статьями 121-124 АПК РФ; каких-либо ходатайств не заявил.

Дело рассмотрено в соответствии с порядком предусмотренным ст. 156 АПК РФ, по имеющимся в деле документам, представленным истцом, в отсутствии отзыва и представителя ответчика.

Суд, с учетом изложенных истцом обстоятельств и доводов, в соответствии с имеющимися в материалах дела документами, пришел к следующим выводам и считает установленными следующие обстоятельства:

25.05.2021г. между ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» и ООО « СТРОЙАЛЬЯНС » был заключен Договор на выполнение подрядных работ по строительству объекта «Культурно-досуговый центр» по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, внутригородское муниципальное образование Крюково, Коммунальная зона, «Александровка, пр. пр. №624, участок 1 N 25/05/21ГП.

В соответствии с условиями п.4.1. Договора дата окончания работ - не позднее 15.06.2022 г.

Между тем, работы по Договору Ответчиком не выполнены.

На основании п.3 ст. 708 и п.2 ст.405 ГК РФ, а так же п. 20.3.1 и 20.3.2 Договора, ввиду неоднократных нарушений Ответчиком, выразившихся в пропуске сроков выполнения работ; самовольном, несогласованном строительстве вышеуказанного объекта недвижимости, приведшее к многочисленным штрафам контролирующих структур Истец письмом от 20 сентября 2022 года расторг в одностороннем порядке спорный Договор.

К тому же доказательством утраты интереса к исполнению Договора, является обстоятельство истечения сроков аренды и расторжение договора аренды № И-10-001715 от 23.04.2019 г. земельного участка кадастровый номер 77:10:0006001:2849 на котором и должно было осуществляться строительство объекта «Культурно-досуговый центр».

Так же 20 сентября 2022 года в адрес Ответчика была направлена претензия о возврате неотработанного аванса.

Письма Ответчиком оставлены без ответа.

С учетом подписанного обеими сторонами Акта сверки взаимных расчетов по Договору за период 2021 года общая сумма неотработанного аванса составила 19 144 999 рублей 77 копеек.

Согласно п. 1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. Но согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно п. 2 ст. 405 ГК РФ если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков..

Пунктом 3 ст. 708 ГК РФ указанные в п. .2 ст. 405 ГК РФ последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

В соответствии с п. 1 ст. 1102 ГК РФ Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение). Правила, предусмотренные указанной статьей, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

Исходя из смысла указанной нормы, обязательства из неосновательного обогащения возникают при одновременном наличии трех условий: факту приобретения или сбережения имущества, то есть увеличения стоимости собственного имущества приобретателя, присоединения к нему новых ценностей или сохранение того имущества, которое по всем законным основаниям неминуемо должно было выйти из состава его имущества; приобретение или сбережение имущества за счет другого лица, а также отсутствие правовых оснований приобретения или сбережения имущества одним лицом за счет другого.

Требование истца о взыскании неотработанного аванса в сумме 19 144 999 руб. 77 коп. - законное и обоснованное, подтверждено, имеющимися в деле документами, представленными истцом, не опровергнуто ответчиком и подлежит удовлетворению.

В соответствии с ч. 2 ст. 1107 ГК РФ « На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств».

Пунктом 1 статьи 395 ГК РФ предусмотрена ответственность за неисполнение денежного обязательства, в соответствии с которой, за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Согласно представленному Истцом расчету, сумма процентов составляет 118 017, 12 руб. за период с 20.09.22г. по 19.10.22г.

Между тем, Суд полагает, что данное требование подлежит удовлетворению с учетом положений Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.2020 N 44 "О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

По смыслу разъяснений пункта 7 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.2020 N 44 "О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в период действия моратория проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 395 ГК РФ), неустойка (статья 330 ГК РФ), пени за просрочку уплаты налога или сбора (статья 75 Налогового кодекса Российской Федерации), а также иные финансовые санкции не начисляются на требования, возникшие до введения моратория, к лицу, подпадающему под его действие (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац 10 пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве).

В частности, это означает, что не подлежит удовлетворению предъявленное в общеисковом порядке заявление кредитора о взыскании с такого лица финансовых санкций, начисленных за период действия моратория. Лицо, на которое распространяется действие моратория, вправе заявить возражения об освобождении от уплаты неустойки (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац десятый пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве) и в том случае, если в суд не подавалось заявление о его банкротстве.

Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 N 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами" установлено, что мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, введен на срок 6 месяцев с даты опубликования.

Требование истца о взыскании процентов в сумме 70 810 руб. 27 коп. – законное, обоснованное, подтверждено имеющимися в деле документами, представленными истцом, не оспорено и не опровергнуто ответчиком и подлежит удовлетворению в соответствии с представленным истцом расчетом.

Требование истца о взыскании процентов в сумме 47 206 руб. 85 коп. удовлетворению не подлежит в связи с применением моратория, введенного постановлением Правительства РФ № 497 от 28.03.2022 г.

Расходы по уплате госпошлины, в соответствии со статьями 110, 112 АПК РФ, распределяются между сторонами пропорционально размеру удовлетворенных требований.

В соответствии с изложенным, на основании статей 8, 9, 11, 12, 153, 154, 161, 307-310, 314, 328, 395, 401, 420-424, 431-434, 450, 452, 453, 702, 709, 711, 720, 740, 746, 753, 1102, 1103, 1107 ГК РФ, руководствуясь статьями 41, 65, 66, 71, 75, 81, 110, 112, 121-124, 155, 156, 162, 166-171, 176, 177, 180-182, 318, 319 АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Взыскать с ООО " Стройальянс " (ОГРН <***>) в пользу ООО " ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ " (ОГРН <***>) 19 215 810 руб. 04 коп., в том числе: 19 144 999 руб. 77 коп. - суммы неотработанного аванса, 70 810 руб. 27 коп. – процентов и расходы по уплате госпошлины в сумме 119 016 руб. 71 коп.

Требование истца о взыскании процентов в сумме 47 206 руб. 85 коп. оставить без удовлетворения в связи с применением моратория, введенного постановлением Правительства РФ № 497 от 28.03.2022 г., с отнесением на истца расходов по уплате госпошлины в сумме 298 руб. 29 коп.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия.


Судья

ФИО1