СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 27 сентября 2022 г. по делу № А40-40993/2020

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

43_33354209

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru

именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е ( в порядке ст. 176 АПК РФ)

27. 09. 2022 года. Дело № А40-40993/20-43-301 Арбитражный суд г. Москвы

в составе председательствующего Романова О.В., единолично, протокол судебного заседания вёл помощник судьи Гусейнова К.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

ООО Строительная Компания " Строй Групп " (ОГРН <***>) к ПАО « Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина » (ОГРН <***>)

о взыскании 43 414 000 руб. 00 коп. – неустойки, с участием представителей: от истца – ФИО1, доверенность б/н от 12.04.2022 г., от ответчика – ФИО2, доверенность № 20-22/0526 от 21.12.2021 г.

Руководствуясь статьями 41, 65, 66, 71, 75, 81, 102-104, 110, 112, 132, 148, 155, 156, 162, 166-171, 176, 177, 180, 181 АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Иск ООО Строительная Компания " Строй Групп " (ОГРН <***>) к ПАО « Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина » (ОГРН <***>) о взыскании 43 414 000 руб. 00 коп. – неустойки оставить без удовлетворения.

Расходы по уплате госпошлины и иные судебные издержки отнести на истца.

Возвратить ПАО « Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина » (ОГРН <***>) из федерального бюджета РФ, уплаченную по платежному поручению № 3103 от 22.05.2020 г., гос-пошлину в сумме 200 000 руб. 00 коп., в связи с оставлением без рассмотрения встречного искового заявления.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия.

Судья О.В. Романов