Решение от 21 июня 2018 г. по делу № А51-3940/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ

690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 54

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А51-3940/2018
г. Владивосток
21 июня 2018 года
Резолютивная часть решения объявлена 14 июня 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 21 июня 2018 года.

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Бурова А.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Владивостокской таможни (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСП-ГРУПП" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 51 478,02 руб. пени

при участии в заседании:

от истца – ФИО2 (паспорт, доверенность), ФИО3 (паспорт, доверенность)

установил:

Владивостокская таможня обратилась в суд с исковым заявлением к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСП-ГРУПП" о взыскании 51 478,02 руб. пени.

Ответчик, извещённые надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в суд не явился. В соответствии с частью 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе. Поскольку суд не усматривает препятствий для проведения судебного заседания, оно проводится в отсутствие ответчика в порядке части 3 статьи 156 АПК РФ.

Истец уточнил размер пени, просит взыскать 48 156,85 руб.

В порядке ст.49 АПК РФ суд принял уточнения истца.

Исследовав материалы дела, суд установил следующее.

18.08.2017г. между Владивостокской таможней (далее - Заказчик) и ООО «АСП-ГРУПП» (далее - Подрядчик) заключен Контракт № 0320100007617000089-0003372-02 на выполнение работ по капитальному ремонту служебно-производственных помещении таможни, расположенных по адресу: <...> (далее - Контракт). Цена настоящего Контракта на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме составляет 1987192,00 руб. (один миллион девятьсот восемьдесят семь тысяч сто девяносто два рубля 00 копеек).

Претензионное письмо о добровольной уплате неустойки от 16.01.2018 оставлено без удовлетворения, что послужило основанием для обращения с настоящим иском.

Между сторонами сложились правоотношения по контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд, которые подлежат регулированию нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (подряд), Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон № 44-ФЗ).

Согласно статье 763 Гражданского кодекса Российской Федерации по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

По правилам статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в том числе, в случае просрочки исполнения.

В соответствии с частью 8 статьи 34 Закона № 44-ФЗ за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, начисляются штрафы. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Из системного толкования положений статьи 34 Закона №44-ФЗ и пункта 5 Правил следует, что штраф начисляется за ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны выполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего контракта и действующим законодательством РФ.

Пунктом 1.3 Контракта предусмотрен срок окончания выполнения работ не позднее 20.11.2017.

Однако в нарушении пункта 1.3 Контракта ООО «АСП-ГРУПП» нарушило срок выполнения работ.

В соответствии с календарным планом выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту):

срок выполнения работ по замене системы отопления в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения Контракта, то есть день окончания работ - 17.09.2017, фактически работы были выполнены - 03.11.2017, стоимость работ 963580,95 рублей, просрочка выполнения 2-го этапа работ по Контракту с 18.09.2017 по 03.11.2017 составляет 47 календарных дней на сумму 35098,44 рублей;

срок выполнения работ по замене системы водоснабжения и канализации в течение 20 (двадцати) календарных дней, но не позднее 20.11.2017, фактически работы по замене бытовой канализации были выполнены - 08.12.2017, стоимость работ 26165,77 рублей, просрочка выполнения 3-го этапа работ замена системы канализации по Контракту с 21.11.2017 по 08.12.2017 составляет 28 календарных дней на сумму 567,80 рублей; фактически работы по замене системы водоснабжения были выполнены 25.12.2017, стоимость работ 91306,61 рублей, просрочка выполнения 3-го этапа работ замена системы водоснабжения по Контракту с 21.11.2017 по 25.12,2017 составляет 45 календарных дней на сумму 3184,32 рублей;

срок выполнения работ по замене системы вентиляции в течение 20 (двадцати) календарных дней, но не позднее 20.11.2017, фактически работы по замене системы вентиляции были выполнены - 08.12.2017, стоимость работ 121281,66 рублей, просрочка выполнения 4-го этапа работ с 21.11.2017 по 08.12.2017 составляет 28 календарных дней на сумму 2631,81 рублей;

срок выполнения общестроительных работ в течение 20 (двадцати) календарных дней, но не позднее 20.11.2017, фактически работы были выполнены - 04.12.2017, стоимость работ 655783,79 рублей, из них выполнены работы в срок до 20.11.2017 на сумму 118383,00 рублей, просрочка выполнения 6-го этапа работ на сумму 537400,79 рублей с 21.11.2017 по 04.12.2017г составляет 24 календарных дней на сумму 9995,65 рублей.

Согласно разделу 7 Контракта расчет производится по следующей формуле: П = (Ц-В)*С, где Ц - цена Контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов работ, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта; С - размер ключевой ставки установленный на период с 26 марта 2018 года по 17 июня 2018 года в размере 7,25%.

Размер указанной ставки определяется по формуле: С = СЦБ * ДП, где СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки, Коэффициент К определяется по формуле К =ДП/ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

Просрочка выполнения 2-го этапа работ (замена системы отопления) по Контракту с 17.09.2017 по 03.11.2017г составляет 47 календарных дней: К = (ДП / ДК) *100 = (47 / 95) * 100 = 49,47 т.к. К< 50,00 % размер ставки применяется равным 0,01 ставки рефинансирования. С - (7,25 / 100) * 0,01 * 47 = 0,034075; П = 963580,95 * 0,034075 = 32834,02 рублей, где цена работ по Контракту 963580,95 рублей.

Просрочка выполнения 3-го этапа работ (замена системы водоснабжения и канализации) (Канализация) по Контракту с 20.11.2017 по 08.12.2017г составляет 28 календарных дней: К = (ДП / ДК) * 100 = (28 / 95) * 100 = 29,47 т.к. К< 50,00 % размер ставки применяется равным 0,01 ставки рефинансирования. С = (7,25 / 100) * 0,01 * 28 = 0,0203; П = 26165,77 * 0,0203 = 531,16 рублей, где цена работ по Контракту 26165,77 рублей.

Просрочка выполнения 3-го этапа работ (замена системы водоснабжения и канализации) (Водоснабжение) с 20.11.2017 по 25.12.2017г составляет 45 календарных дней: К = (ДП / ДК) * 100 = (45 / 95) * 100 = 47,37 т.к. К< 50,00 % размер ставки применяется равным 0,01 ставки рефинансирования. С = (7,25 / 100) * 0,01 * 45 - 0,032625; П = 91306,61 * 0,032625 = 2978,88 рублей, где цена Контракта 91306,61 рублей.

Просрочка выполнения 4-го этапа работ (замена системы вентиляции) с 20.11.2017 по 08.12.2017г составляет 28 календарных дней: К = (ДП / ДК) * 100 = (28 / 95) * 100 = 29,47 т.к. К< 50,00 % размер ставки применяется равным 0,01 ставки рефинансирования. С = (7,25 / 100) * 0,01 * 28 - 0,0203; П= 121281,66 * 0,0203 = 2462,02 рублей, где цена работ по Контракту 121281,66 рублей.

Просрочка выполнения 5-го этапа работ (общестроительные работы) с 20.11.2017 по 04.12.2017г составляет 24 календарных дней: К = (ДП / ДК) * 100 = (24 / 95) * 100 = 25,26 т.к. К< 50,00 % размер ставки применяется равным 0,01 ставки рефинансирования. С = (7,25 / 100) * 0,01 * 24 = 0,0174; П = (655783,79-118383,00) * 0,0174 = 9350,77 рублей, где цена работ по Контракту 655783,79 рублей.

Сумма пени, в связи с просрочкой исполнения обязательств, рассчитанная по условиям контракта, составляет 48 156,85 руб. Расчет судом проверен и признан верным. Претензионный порядок соблюден.

Факт допущения ответчиком нарушения сроков выполнения работ подтверждается материалами дела.

При таких условиях, изучив и оценив в совокупности все представленные в материалах дела доказательства, суд находит требования истца подлежащими удовлетворению в размере 48 156,85 руб.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика и подлежат взысканию в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд

р е ш и л:

Взыскать с ООО "АСП-ГРУПП" в пользу Владивостокской таможни 48156,85 руб. пеней и в доход федерального бюджета 2000 рублей государственной пошлины.

Выдать исполнительный лист после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения апелляционной инстанции.


Судья Буров А.В.