Решение от 11 сентября 2018 г. по делу № А56-64648/2018

645/2018-521685(2)

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ

Дело № А56-64648/2018
12 сентября 2018 года
г.Санкт-Петербург


Резолютивная часть решения объявлена 06 сентября 2018 года. Полный текст решения изготовлен 12 сентября 2018 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: судьи Виноградовой Л.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гирсовой С.В. рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ КОМПЛИТ"

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРО-ЗАПАД"

о взыскании 6 2820 251,22 руб. при участии

- от истца: ФИО1 представитель по доверенности от 05.08.2018 - от ответчика: не явился, извещен

установил:

Истец - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ КОМПЛИТ" обратился в суд с иском к ответчику - ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРО-ЗАПАД" о взыскании 5 709 319,30 руб. задолженности, 570 931,92 руб. пени, всего 6 280 251,22 руб.

Ответчик в установленном порядке извещен о слушании дела, не явился. В соответствии с п. 3 ст. 156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие ответчика.

Заслушав пояснения истца, изучив материалы дела, суд установил следующее.

Истец в исковом заявлении указывает, что 21 апреля 2017 ООО «СК «Северо- Запад» (Заказчик, Ответчик) и ООО «Компания КОМПЛИТ» (Подрядчик, Истец) заключили договор подряда № ЯН 1-21/04/2017 (Договор 1) на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по Объекту «Жилой массив «Янино- Восточный» жилой дом № 1 серии И-155Мм СПНН, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселение и договор подряда № ЯН4-21/04/2017 (Договор 2) на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по Объекту «Жилой массив «Янино- Восточный» жилой дом № 4 серии И-155Мм СПНН, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское сельское поселение.

Общая стоимость работ по Договору 1 составляет 3 701 365,76 руб.

Подрядчиком 15 августа 2017 выполнены работы на сумму 2 955 345,25 руб., что подтверждается подписанными с двух сторон актами о приемке выполненных работ по форме КС-2, справкой о стоимости выполненных работ и затрат.

В соответствии с п. 5.1.2. Договора 1 оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в течение двадцати пяти рабочих дней после подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма-КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), предоставления счета-фактуры за исключением сумм гарантийного удержания в соответствии с п. 8.6.6. Договора 1 и пропорционального удержания ранее выданного в соответствии с п. 5.1.1. Договора 1 аванса на основании счета Подрядчика.

Заказчиком 13 июня 2017 произведена оплата авансового платежа в размере 740 273,15 руб.

Гарантийное удержание по Договору 1 в размере 5% от стоимости выполненных работ составляет 147 767,00 руб.

Итого, сумма к оплате за выполнение Подрядчиком по Договору работы составляет 2 067 304,83 руб.

В соответствии с п. 5.1.2. Договора, оплата за выполненные Подрядчиком работы по Договору 1 должна быть произведена Заказчиком в срок не позднее 19 сентября 2017, по состоянию на 03 апреля 2018 просрочка исполнения Заказчиком обязательства по оплате за выполненные работы по Договору 1 составляет 196 календарных дней.

По Договору 2 сторонами 16 мая 2017 подписаны Дополнительные соглашения № 1 и № 2.

Общая стоимость работ по Договору 2 с учетом Дополнительных соглашений №№ 1,2 составляет 5 297 293,39 руб.

Подрядчиком 14 июля 2017 выполнены работы на сумму 4 064 279,63 руб., что подтверждается, подписанными с двух сторон актами о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справкой о стоимости выполненных работ и затрат.

Подрядчиком 15 августа 2017 выполнены работы на сумму 800 998,76 руб., что подтверждается, подписанными с двух сторон актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат

В соответствии с п. 5.1.2. Договора 2 оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней после подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма-КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), предоставления счета-фактуры за исключением сумм гарантийного удержания в соответствии с п. 8.6.6. Договора 2 и пропорционального удержания ранее выданного в соответствии с п. 5.1.1. Договора 2 аванса на основании счета Подрядчика.

Заказчиком 13 июня 2017 произведена оплата авансового платежа по Договору 2 в размере 480 000,00 руб.

Заказчиком 18 сентября 2017 произведена частичная оплата за выполненные Подрядчиком работы по Договору 2 в размере 500 000,00 руб.

Гарантийное удержание по Договору 2 в размере 5% от стоимости выполненных работ составляет 243 263,92 руб.

Итого, сумма к оплате за выполненные Подрядчиком работы по Договору 2 составляет 3 642 014,47 руб.

В соответствии с п. 5.1.2. Договора 2, оплата за выполненные Подрядчиком работы по Договору 2 должна быть произведена Заказчиком в следующие сроки:

- по Актам о приемке выполненных работ (по форме КС-2) № 1,2,3,4,5 от 14 июля 2017 в срок до 18 августа 2017, по состоянию на 03 апреля 2018 просрочка исполнения обязательства Заказчика по оплате за выполненные работы по Договору 2 составила 228 календарных дней;

- по Актам о приемке выполненных работ (по форме КС-2) от 15 августа 2017 в срок до 19 сентября 2017, по состоянию на 03 апреля 2018 г. просрочка исполнения Заказчиком обязательства по оплате за выполненные работы по Договору 2 составляет 196 календарных дней.

Пунктами 11.3. Договора 1 и Договора 2 за нарушение Заказчиком сроков оплаты выполненных Подрядчиком работ предусмотрены пени в размере 0,5 % за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от суммы, оставшейся к оплате.

С учетом мнения Президиума ВАС РФ, расчет пени осуществлен с учетом входящей в состав основного долга суммы НДС (Постановление Президиума ВАС РФ от 22 сентября 2009 г. N 5451/09).

Размер пени по состоянию на 03 апреля 2018 составляет 570 931,92 руб.

Во исполнение п. 13.1. Договора 1 и Договора 2 Истцом в адрес Ответчика направлены письменные претензии. В соответствии с п. 13.1. Договора 1 и Договора 2 срок ответа на претензию - пять рабочих дней с момента ее получения. Ответчиком претензии получены «13» февраля 2018 г., что подтверждается почтовыми уведомлениями (Приложение № 21).

В ответ на указанные претензии от Ответчика поступило письмо с признанием задолженностей по Договору 1 и Договору 2 и гарантией оплаты задолженностей до конца марта 2018, однако в указанный в ответе на претензию срок задолженность Ответчиком не оплачена.

Истцом 05 апреля 2018 повторно была направлена досудебная претензия с требованием произвести оплату задолженности по Договорам 1 и 2, а также пени.

В соответствии с п. 13.1. Договора 1 и Договора 2 срок ответа на претензию - 5 (пять) рабочих дней с момента ее получения. Ответчиком повторная досудебная претензия получена 14 мая 2018.

По состоянию на дату подачи настоящего искового заявления вышеуказанные задолженности и пени по Договору 1 и Договору 2 Ответчиком не оплачены.

Исковые требования подтверждаются материалами дела.

В соответствии с ч. 31. ст. 70 АПК РФ, обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Ответчик в судебное заседание не явился, отзыв на иск не представил, возражений против требований истца и расчета задолженности не заявил.

Расходы истца по уплате государственной пошлины относятся на ответчика в полном объеме.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Северо-Запад» (ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Компания КОМПЛИТ» (ОГРН <***>) 5 709 319,30 руб. задолженности, 570 931,92 руб. пени, всего 6 280 251,22 руб., а также 54 401,00 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Виноградова Л.В.