Решение от 6 февраля 2023 г. по делу № А56-68153/2022

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-68153/2022
06 февраля 2023 года
г.Санкт-Петербург



Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Косенко Т.А.,

при ведении протокола судебного заседания помощником ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "ИС ПЛАТФОРМА" (ИНН: <***>)

ответчик: АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕУДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ИНН: <***>)

при участии

- от истца: ФИО2

- от ответчика: не яв., изв.

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "ИС ПЛАТФОРМА" (далее - Общество) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕУДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (далее - Администрация) о взыскании по контракту от 10.10.2019 № 61/ЧС (далее - Контракт) 1986056,42 руб. задолженности, неустойки за период с 05.10.2021 по 31.03.2022 в размере 98160,15 руб., а таже за период с 01.04.2022 по день фактического исполнения обязательства за исключением периода действия моратория, установленного Постановлению Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 N 497.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание своего представителя не направил, что в силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) не является препятствием к рассмотрению дела в его отсутствие.

Исследовав материалы дела и оценив представленные в дело доказательства, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, между Обществом (исполнителем) и Администрацией (заказчиком) заключен Контракт, по условиям которого Исполнитель осуществляет выполнение обмеров, обследований, инженерных изысканий, необходимых для подготовки Проектной документации, разработку Проектной документации и Рабочей документации по Объекту в соответствии с условиями Контракта. Полный перечень выполняемых работ установлен в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту). Указанные работы в дальнейшем в Контракте именуются Работы, Работа. Заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату выполненных Исполнителем Работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

Согласно пункту 3.1 контракта срок окончания выполнения работ: обмеры и обследования – до 25.11.2019, инженерные изыскания – до 31.01.2020, проектная документация – до 13.04.2020, получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации – до 18.05.2020, рабочая документация – до 01.07.2020.

Цена Работ, выполняемых по Контракту, в соответствии с Расчетом цены Контракта (Приложение №2 к Контракту) составляет 43 890 000 руб. (п. 4.1. контракта).

По п. 5.2. Контракта Заказчик производит авансовый платеж Исполнителя на основании выставленного счета в размере 30% от Цены Контракта, в течение 15 рабочих дней с даты получения Заказчиком счёта.

В силу п. 5.3. Контракта оплата стоимости выполненных Исполнителем Работ производится Заказчиком за каждый выполненный Этап работ в соответствии с Расчетом цены Контракта (Приложение №2 к Контракту) и на основании подписанного Сторонами Акта о приемке выполненных работ (Этапа работ).

В соответствии с п. 5.5. Контракта оплата выполненного Исполнителем соответствующего Этапа работ производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (Этапа работ).

Согласно пункту 9.2. Контракта в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Общество выполнило по договору работы на сумму 43 890 000 руб. согласно актам, подписанным Заказчиком. Сторонами подписан также итоговый акт приемки выполненных работ от 21.09.2021 на общую сумму 43 890 000 руб.

Поскольку заказчик оплатил 41 903 943,58 руб., Общество направило претензию от 04.02.2022 с требованием оплаты задолженности.

Отказ Администрации удовлетворить требование послужил основанием для обращения Общества в суд с настоящим иском.

В соответствии со ст.ст. 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (ст. 711 ГК РФ).

В силу п. 1 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Согласно п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Факты сдачи-приемки работ подтверждаются пописанными сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ от 10.11.2020 № 3 на сумму 13 942 749,79 руб. (проектная документация), от 29.01.2020 № 2 на сумму 16 586 588,21 руб. (инженерные изыскания), от 29.01.2020 № 1 на сумму 452 154 руб. (обмеры и обследования), от 21.09.2021 № 4 на сумму 12 908 508 руб. (рабочая документация), итоговым актом приемки выполненных работ от 21.09.2021 на сумму 43890000 руб.

Администрация, ссылаясь на сдачу исполнителем работ 01.10.2021, направила претензию от 01.10.2021 № 7062, в которой начислила 1986056,42 руб. неустойки на основании пунктов 7.2.1 и 9.3 контракта на нарушение срока работ и уведомила о том, что оплата работ будет осуществлена за вычетом указанной неустойки.

Общество не согласилось с привлечением к ответственности, поскольку заказчик несвоевременно с письмами от 04.03.2021, 08.02.2021, 01.01.2021, 30.12.2020, 21.12.2020 представлял технические условия на электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, связь.

Поскольку заказчик не представил химический анализ воды, исполнитель собственными силами заключил договор на оказание данных услуг.

В нарушение п. 6.2.2 Контракта заказчик представлял необходимую документацию несвоевременно, что подтверждается претензионным письмом № 3310 от 07.10.2021.

Технические условия, которые являются исходными данными для выполнения работ, выданы исполнителю в следующие сроки:

- Градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 38:37:020204:2720 (№ КШ8516103-0026 от 20.12.2019) для размещения угольной котельной участка 5 НСФ и ЦТП № 1;

- Градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 38:37:020205:3529 (№ КШ8516103-0034 от 22.12.2019) для размещения ЦТП № 2;

- Градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 38:37:000000:2646 (№ КП38516103-0033 от 22.09.2020) для размещения ЦТ'П № 3;

- Градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 38:37:020205:2272 (№ К.Ш8516103-0045 от 27.12.2019) для размещения ДТП № 4;

- Технические условия на подключение электроснабжения для Угольной Котельной по ул. Пионерская, д. 1 в г. Нижнеудинске (№ 5189 от 11.06.2020);

- Технические условия на проектирование в части электроснабжения блочномодульного ДТП № 1 в г. Нижнеудинске (№ 4232 от 14.05.2020);

- Технические условия на проектирование блочно-модульного центрального теплового пункта № 2 <...> (№ б/н от 30.04.2020);

- Технические условия на проектирование блочно-модульного центрального теплового пункта № 3 <...> (№ б/н от 30.04.2020);

- Технические условия на проектирование блочно-модульного центрального теплового пункта № 4 <...> (№ б/н от 08.06.2020);

- Технические условия на подключение объекта капитального строительства (Угольной котельной участка 5 НСФ) к сетям водоснабжения и водоотведения г. Нижнеудинск (№ ЮЛ-0006/20 от 06.06.2020);

- Технические условия на подключение объекта капитального строительства (ЦТП № 1) к сетям водоснабжения и водоотведения г. Нижнеудинск (№ б/н от 28.04.2020);

- Технические условия на подключение объекта капитального строительства (ЦТП № 2) к сетям водоснабжения и водоотведения г. Нижнеудинск (№ б/н от 28.04.2020);

- Технические условия на подключение объекта капитального строительства (ЦТП № 3) к сетям водоснабжения и водоотведения г. Нижнеудинск (№ б/н от 28.04.2020);

- Согласование ООО «Аква-Сервис» отбора воды из магистральных сетей ХВС на нужды горячего водоснабжения абонентского фонда от проектируемого ЦТП № 4 (№ 414 от 12.05.2020);

- Технические условия на сопряжение проектируемой системы оповещения объекта 61 /ЧС (№ 10986 от 21.12.2020);

- Письмо о проводном вещании, передаче программ оповещения (о чрезвычайных ситуациях на объекте) и организации телефонной связи (№ 11237 от 30.12.2020);

- Письмо о передаче сигналов (№ 849 от 08.02.2021);

- Технические условия на переустройство и сохранность линейно-кабельных сооружений связи ПАО «Ростелеком» в зоне производства работ по объекту: «Реконструкция системы теплоснабжения г. Нижнеудинск» (№ 0704/05/1697/21 от 04.03.2021);

- Письмо об исходных данных для проектирования (№ 822 от 31.01.2020);

- Дополнительное задание № 1 к заданию на проектирование от 10.10.2019 по объекту: «Реконструкция системы теплоснабжения г. Нижнеудинска (№ 1 от 02.03.2021).

Таким образом, Администрация представляла необходимые документы с превышением срока более 1 года.

Согласно пункту 1 статьи 406 ГК РФ кредитор считается просрочившим, если он отказался принять предложенное должником надлежащее исполнение или не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства.

Кредитор не считается просрочившим в случае, если должник был не в состоянии исполнить обязательство, вне зависимости от того, что кредитором не были совершены действия, предусмотренные абзацем первым пункта 1 статьи 406 ГК РФ.

Требование выплаты неустойки без учета неисполнения заказчиком встречных обязательств приводит к возложению ответственности за просрочку выполнения работ на подрядчика при игнорировании просрочки заказчика по предоставлению подрядчику исходных данных.

Начисление заказчиком неустойки за просрочку работ по контракту при несвоевременной передаче исходных данных заказчиком подрядчику является неправомерным, поскольку возможность выполнения части работ правового значения для начисления указанной неустойки не имеет, и срок исполнения обязательств подрядчиком увеличивается на срок просрочки заказчика.

Если заказчик не предоставляет доказательств передачи документации подрядчику, негативные последствия отсутствия соответствующих доказательств несет лицо, которое должно было передать документацию, однако не представило доказательств исполнения данного обязательства – заказчик.

Вследствие невозможности завершения работ в отсутствие исходной документации суд не усматривает основания для начисления исполнителю неустойки при неисполнении заказчиком своего обязательства по контракту, очевидно влияющего на выполнение работ.

При таких обстоятельствах, исковые требования о взыскании 1986056,42 руб. задолженности за выполненные работы подлежат удовлетворению,

Согласно п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

В силу п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с абз. 2 п. 65 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.

Истец заявил требования о взыскании неустойки за период с 05.10.2021 по 31.03.2022 в размере 98160,15 руб., за период с 01.04.2022 по день фактического исполнения обязательства за исключением периода действия моратория, установленного Постановлению Правительства РФ от 28.03.2022 N 497.

Поскольку в силу пункта 5.5 контракта неустойка начисляется по ключевой ставке Центрального банка Российской Федерации на дату уплаты пеней, которая на дату вынесения судом решения составляет 7,5%, требование о взыскании неустойки подлежит удовлетворению в размере 88379,51 руб., в удовлетворении остальной части требования суд отказывает.

Согласно статье 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» для обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях (при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, существенном изменении курса рубля и подобных обстоятельствах) Правительство Российской Федерации вправе ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, на срок, устанавливаемый Правительством Российской Федерации.

На основании пункта 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.2020 № 44 «О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в период действия моратория проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 395 ГК РФ), неустойка (статья 330 ГК РФ), пени за просрочку уплаты налога или сбора (статья 75 Налогового кодекса Российской Федерации), а также иные финансовые санкции не начисляются на требования, возникшие до введения моратория, к лицу, подпадающему под его действие (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац десятый пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» с 01.04.2022 на территории Российской Федерации сроком на 6 месяцев введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей.

При указанных обстоятельствах, требование о взыскании неустойки подлежит удовлетворению за период с 02.10.2022 по день фактического исполнения обязательства.

В силу ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

взыскать АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕУДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ИС ПЛАТФОРМА" (ИНН: <***>) 1986056,42 руб. задолженности, 88379,51 руб. неустойки по состоянию на 31.03.2022, а также неустойку в размере 1/300 на дату уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ за период с 02.10.2022 по день фактического исполнения обязательства, и 33264 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.




Судья Косенко Т.А.