СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 17 августа 2023 г. по делу № А58-6599/2023

Арбитражный суд Республики Саха (АС Республики Саха) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

1128_7255440

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А58-6599/2023
17 августа 2023 года
город Якутск

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе: судьи Семёновой У. Н., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества "Сахаэнерго" (ИНН <***>, ОГРН <***>) от 19.07.2023 № СЭ-5486 к обществу с ограниченной ответственностью "СеверТрансСтрой" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 1 600 378,35 рублей задолженности по договору подряда № УС/ИПУ/21 от 20.10.2021, в том числе 337 536,12 неустойки за нарушение срока выполнения работ за период с 01.04.2023 по 27.04.2023, 1 249 467,10 рублей аванса, 13 375,13 рублей неустойки за просрочку возврата аванса за период с 01.06.2023 по 13.06.2023 и далее по день фактического исполнения обязательства после вынесения судом решения, а также 29 004 рублей расходов по оплате государственной пошлины,

Руководствуясь статьями 49, 150, 159, 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

отказ истца от пункта 2 искового заявления от 19.07.2023 № СЭ-5486 о взыскании с ответчика неустойки за нарушение срока выполнения работ за период с 01.04.2023 по день фактического исполнения обязательства после вынесения судом решения, принять. Производство по делу № А58-6599/2023 в указанной части прекратить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СеверТрансСтрой" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу акционерного общества "Сахаэнерго" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 1 684 461,65 рублей задолженности по договору подряда № УС/ИПУ/21 от 20.10.2021, в том числе 1 249 467,10 рублей аванса, 337 536, 12 рублей неустойка за нарушение срока выполнения работ за период с 01.04.2023 по 27.04.2023, 97 458,43 рублей неустойки за просрочку возврата аванса за период с 01.06.2023 по 17.08.2023 и далее с 18.08.2023 по день фактического исполнения обязательства по возврату 1 249 467,10 рублей аванса, а также 29 004 рублей расходов по оплате государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СеверТрансСтрой" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 841 рубль государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно – телекоммуникационной сети Интернет http://yakutsk.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru.

Судья Семёнова У. Н.

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России

Дата 14.03.2023 22:40:00Кому выдана Семёнова Ульяна Николаевна