Резолютивная часть решения от 7 декабря 2020 г. по делу № А39-8807/2020

1008/2020-59607(2)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)



Дело № А39-8807/2020
город Саранск
07 декабря 2020 года
Арбитражный суд Республики Мордовия в лице судьи Пономаревой Н.Н. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лаклакишвили М.П.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия

к обществу с ограниченной ответственностью Инженерно-строительная компания «Регион-Строй»,

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, государственное казённое учреждение Республики Мордовия «Краснослободское территориальное лесничество»,

о взыскании неустойки в размере 646720руб. 82коп., при участии

от истца: Борисова Е.А. (представитель по доверенности), Павловой Е.В. (представитель по доверенности),

от ответчика: Терешкина Ю.Н. (представитель по доверенности), от третьего лица: не явился.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд

р е ш и л:

иск Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Инженерно- строительная компания «Регион-Строй» (Республика Мордовия, г.Саранск, ОГРН 1101327000301, ИНН 1327009892) в пользу Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия (Республика Мордовия, г.Саранск, ОГРН 1051326063942, ИНН 1326194787) неустойку в сумме 92388рублей 68копеек.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Инженерно- строительная компания «Регион-Строй» (Республика Мордовия, г.Саранск, ОГРН 1101327000301, ИНН 1327009892) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 15934рубля.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня вынесения решения.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Н.Н. Пономарёва Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 12.08.2020 11:29:26

Кому выдана Пономарева Наталья Николаевна