Резолютивная часть решения от 21 октября 2018 г. по делу № А67-6597/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

634050, пр. Кирова д. 10, г. Томск, тел. (3822)284083, факс (3822)284077, http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: tomsk.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть)

г. Томск Дело № А67-6597/2018

22.10.2018

Арбитражный суд Томской области

в составе судьи Гребенникова Д.А.,

при проведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

акционерного общества «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная фирма «Славутич» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 2 309 096,30 руб. неустойки за нарушение срока выполнения работ по договору подряда от 08.11.2016 № 6/16 за период с 01.12.2017 по 20.03.2018;

при участии в заседании:

от истца – ФИО2 по дов. от 25.10.2017, с использование систем видеоконференцсвязи,

от ответчика – не явились, извещены

Руководствуясь ст. 110, 167 - 175 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная фирма «Славутич» в пользу акционерного общества «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании 2 309 096,30 руб. неустойки, 34545 руб. расходов по уплате государственной пошлины, всего взыскать 2 343 641,30 руб.

На решение суда может быть подана апелляционная жалоба в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течении одного месяца со дня принятия решения.

Судья Д.А. Гребенников