Резолютивная часть решения от 28 марта 2023 г. по делу № А40-8079/2023Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 19_35225850 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Дело № А40-8079/23-19-65 г. Москва 28 марта 2023 г. Арбитражный суд в составе судьи Подгорной С.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Бикбулатовым К.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" (ИНН: 7719272800 ОГРН: 1037719025376) к ООО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН: 7713739414 ОГРН: 1117746985840) о взыскании 11 571 907 руб. 98 коп. неустойки, при участии: от истца – Селютин А.В. на основании доверенности от 27.12.2022, от ответчика – Астафьева В.Н. на основании доверенности от 01.10.2021, Взыскать с ООО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН: 7713739414) в пользу КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" (ИНН: 7719272800) 1 061 264 руб. 64 коп. неустойки, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 23 613 руб. 00 коп. В остальной части исковых требований – отказать. Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд. Судья: С.В. Подгорная Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:Казённое предприятие города Москвы "Управление гражданского строительства" (подробнее)Ответчики:ООО "Строительно-Монтажная Компания" (подробнее)Судьи дела:Подгорная С.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
