Резолютивная часть решения от 5 февраля 2018 г. по делу № А41-75459/2017Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 48_6738098 Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А41-75459/17 06 февраля 2018 года г.Москва Арбитражный суд Московской области в составе судьи Дубровской Е.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Патрёнковой Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» к акционерному обществу «Система-Сервис» о взыскании неустойки по договору строительного подряда, встречному исковому заявлению акционерного общества «Система-Сервис» к публичному акционерному обществу «Московская объединенная электросетевая компания» о взыскании неустойки по договору строительного подряда, руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Первоначальный иск удовлетворить. Взыскать с акционерного общества «Система-Сервис» в пользу публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» неустойку по договору строительного подряда в размере 72853 рублей 20 копеек, в возмещение расходов по уплате государственной пошлины 2914 рублей 13 копеек, а всего 75767 рублей 33 копейки. Встречный иск удовлетворить. Взыскать с публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в пользу акционерного общества «Система-Сервис» неустойку по договору строительного подряда в размере 24780 рублей. Произвести зачет взаимных требований. Окончательно взыскать с акционерного общества «Система-Сервис» в пользу публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» 50987 рублей 33 копейки. Взыскать с публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 2000 рублей. Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия. Судья Е.В. Дубровская Суд:АС Московской области (подробнее)Истцы:ПАО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" (подробнее)Ответчики:АО "Система-Сервис" (подробнее)Судьи дела:Дубровская Е.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |