Решение от 16 августа 2022 г. по делу № А56-27231/2022

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-27231/2022
16 августа 2022 года
г.Санкт-Петербург



Резолютивная часть решения объявлена 11 августа 2022 года.

Полный текст решения изготовлен 16 августа 2022 года.


Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Михайлова П.Л.,


при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "Монолитстрой" (адрес: Россия 660077, Красноярск, ул. 78 Добровольческой Бригады, 15, ОГРН: <***>);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Северный Песок" (адрес: Россия 197374, Санкт-Петербург, ФИО2, 127А, пом.1-н оф.4, ОГРН: <***>);

о взыскании задолженности


при участии

- от истца: ФИО3 доверенность от 25.10.2021 (онлайн),

после перерыва: не явился (извещен),

- от ответчика: ФИО4 выписка из ЕГРЮЛ,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "МОНОЛИТСТРОЙ " (далее – истец, Заказчик) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Северный Песок" (далее – ответчик, Подрядчик) о взыскании задолженности в размере 4 650 450 рублей.

В судебном заседании 08.08.2022 был объявлен перерыв до 11.08.2022, 16 часов 30 минут.

Представитель истца, присутствовавший в судебном заседании до перерыва, поддержал исковые требования.

Представитель ответчика возражал относительно удовлетворения иска по мотивам, изложенным в отзыве на исковое заявление.

Судебное заседание продолжено после перерыва в присутствии представителя ответчика.

Исследовав материалы дела, заслушав и оценив доводы лиц, участвующих в деле и представленные ими доказательства, суд установил следующие обстоятельства.

Между сторонами 25.01.2021 заключен договор подряда №25-01.ЖМ-СВ (далее – Договор), по условиям которого подрядчик обязался выполнить комплекс работ по устройству железобетонных конструкций, согласно Проекта (далее – работы) на объекте капитального строительства: «Жилой микрорайон для Амурского ГПЗ в г. Свободный (далее – объект) по адресу: РФ, Дальневосточный федеральный округ, Амурская область, г. Свободный.

Стоимость устройства 1м3 железобетонных конструкций установлена на основании Протокола согласования договорной цены (Приложение №1 к Договору).

Срок выполнения работ, по условию пункта 3.1 Договора, с момента подписания Договора по 2021 год.

Договором предусмотрен следующий порядок оплаты по Договору:

Оплата за фактически выполненные Подрядчиком работы производится Заказчиком ежемесячно в период с 15 по 25 числа месяца, следующего за отчетным, на основании подписанных Сторонами актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и выставления Подрядчиком счета на оплату и счет-фактуры (пункт 2.4 Договора).

В случае подписания актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и выставления Подрядчиком счета на оплату и счет-фактуры в промежуточные сроки (05 числа отчетного месяца) оплата производится в течение 30 рабочих дней с даты подписания предоставленных документов (пункт 2.5 Договора).

Между ООО «Монолитстрой» (Генподрядчик) и ООО ТД «Северный песок» (СубПодрядчик) 28.12.2020 года заключен договор строительного субподряда № 28-12-ЦБ.СМР.

В соответствии с условиями вышеуказанного договора субподрядчик обязуется собственными силами, в соответствии с утвержденной проектно - сметной документацией, Графиком производства работ выполнить внутренние отделочные работы, согласно Локальных сметных расчетов на объекте: «Центральная больница на 1100 коек в г.Нижневартовске (1, 2 очереди)» 1 очередь, находящегося по адресу: ХМАО - Югря, <...> а также иные работы, определенно в настоящем договоре не упомянутые, но необходимые для нормальной эксплуатации Объекта в соответствии с его целевым назначением; сдать результаты работ Подрядчику, а Подрядчик обязуется принять результат работ Субподрядчика и оплатить его в порядке и на условиях настоящего Договора.

Стоимость работ определена сторонами в Дополнительном соглашении от 16.01.2021 к Договору № 28-12-ЦБ.СМР и составляет 545 309 рублей 80 копеек (пункт 2.1 Дополнительного соглашения №1).

По условиям пунктов 10.1-10.2 Договора № 28-12-ЦБ.СМР оплата работ, фактически выполненных Субподрядчиком по настоящему договору, осуществляется ежемесячно, в течение 45 дней, следующих за датой получения Подрядчиком оригинала счета-фактуры, оформленного на основании подписанных сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Расчет производится по договорной цене, установленной в разделе 2 настоящего договора.

При отсутствии возможности оплатить выполненные работы в срок, установленный первым абзацем настоящего пункта по причине непоступления денежных средств за предъявленные в отчетном периоде работы с лицевого счета Заказчика, оплата выполненных работ Субподрядчику производится Подрядчиком в течение 5 (пяти) банковских дней после поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика с лицевого счета Заказчика.

28.12.2020 г. между Истцом и Ответчиком заключено соглашение «ведомость договорной цены» к договору строительного субподряда, в котором указывалось стоимость работ и объем выполнения услуг. Стоимость работ составила 294518 рублей 70 копеек в т.ч. НДС 20 % - 49 086 рублей 45 копеек. Согласно документам представленным Истцом в материалы дела: актом сверки за период 01.2019 года по 12.2021 года, счет-фактуре № 2 от 31 мая 2021 года работы по соглашению от 28.12.2020 г. были выполнены в срок 31 мая 2021 года на сумму 294518 рублей 70 копеек в т.ч. НДС 20 % -49 086 рублей 45 копеек.

Согласно документам представленным Истцом в материалы дела: актом сверки за период 01.2019 года по 12.2021 года, счет-фактуре № 3 от 31 мая 2021 года работы по соглашению от 16.01.2021 года были выполнены в срок 31 мая 2021 года на сумму 545 309 рублей 80 копеек в т.ч. НДС 20 % - 90 884 рубля 97 копеек.

Представленная истцом счет-фактура №2 от 31.05.2021 подписана представителем истца и заверена оттисками печатей организаций сторон. Работы приняты истцом в полном объеме и без замечаний на сумму 294518 рублей 70 копеек.

Представленная истцом счет-фактура № 3 от 31 мая 2021 года подписана представителем Истца. Работы приняты истцом в полном объеме и без замечаний на сумму 545 309 рублей 80 копеек в т.ч. НДС 20 % - 90 884 рубля 97 копеек.

Согласно п.13.23 договора № 28-12-ЦБ.СМР стороны определили, что по выбору Подрядчика, суммы неустойки (штрафов, пени) и убытков, определяемые в соответствии с разделом 13 настоящего Договора, должны быть возмещены Субподрядчиком в течение 5 календарных дней после получения первого письменного требования Подрядчика или могут быть вычтены из сумм платежей по настоящему договору, в том числе из суммы гарантийного удержания.

Истец выставил Ответчику штрафные неустойки: по акту № 5 от 10.02.2021 года на сумму 30 000 руб., по акту № 17 от 24.02.2021 года на сумму 30 000 руб., по акту № 37 от 01.03.2021 г. на сумму 30 000 руб.

Требование о взыскании неустойки, направленное ответчику, в материалах дела отсутствует.

Между ООО «Монолитстрой» (Генподрядчик) и ООО ТД «Северный песок» (СубПодрядчик) 25.11.2020 года заключен договор № б/н от 25.11.2020 на выполнение подрядных работ.

В соответствии с условиями вышеуказанного договора субподрядчик обязан собственными силами, материалами и средствами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с проектной документацией, определяющей объемы работ, получившей положительное заключение государственной экспертизы и разработанной на ее основе рабочей документацией, утвержденной Государственным заказчиком, со сметой, определяющей цену работ, Графиком производства работ и условиями настоящего договора выполнить работы, указанные в п.2 настоящего Договора, а также выполнить иные работы, определенно в настоящем Договоре не упомянутые, но необходимые для полного сооружения и/или нормальной эксплуатации Объекта в соответствии с его целевым назначением; сдать результаты Работ Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется принять результаты Работ Субподрядчика и оплатить его в порядке и на условиях настоящего Договора.

Согласно пункту 8.1 Договора от 25.11.2020 оплата выполняемых/выполненных Субподрядчиком работ по Договору по выбору Генподрядчика осуществляется денежными средствами (путем перечисления на расчетный счет Субподрядчика или указанного в распорядительном письме Субподрядчика третьего лица) и/или объектами долевого строительства (путем заключения соглашения о переводе долга (ст. 391 ГК РФ), о прекращении обязательств зачетом (ст. 410 ГК РФ) либо иного соглашения Сторон, не противоречащего действующему законодательству РФ). По согласованию сторон расчеты по настоящему Договору могут быть произведены другими, не запрещенными законодательством способами.

Дополнительным соглашением №1 от 04.12.2020 к Договору от 25.11.2020 предусмотрена выплата авансового платежа в размере 500 000 рублей (пункт 1 Дополнительного соглашения №1).

Истец представил в материалы дела неподписанный акт сверки взаимных расчетов за январь – декабрь 2021 года, согласно которому задолженность ответчика составляет 4 650 450 рублей.

Суд полагает, что исковые требования не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от обязательств не допускается.

В силу пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии с пунктом 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно представленному акту сверки переплата ответчика по договору № 28-12-ЦБ.СМР составляет 39 828 рублей.

По Договору от 25.01.2021 №25-01.ЖМ-СВ, Договору б/н от 25.11.2020 отсутствуют доказательства неисполнения ответчиком работ по договору, отсутствуют доказательства оплаты работ ответчику. Платежные поручения о перечислении денежных средств в материалы дела не представлены.

Представленные в материалы дела счет-фактуры не подтверждают наличие задолженности ответчика.

Суд находит, что истцом не представлены доказательства оплаты работ по указанным им счетам и их неисполнение их ответчиком.

Платежные документы не представлены, бухгалтерская отчетность, на которую имеется ссылка в иске, также не представлена.

Акт сверки, представленный истцом и не подписанный сторонами, равно как и представленные истцом счета на оплату, не являются доказательствами факта оплаченных, но не выполненных работ.

Расходы по оплате государственной пошлины оставлены на истце.

В соответствии с ч. 1 ст. 177 АПК РФ (в редакции, вступившей в законную силу с 01.01.2017) решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Расходы по уплате государственной пошлины оставить на истце.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.


Судья Михайлов П.Л.