СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 8 июля 2019 г. по делу № А57-4905/2019

Арбитражный суд Саратовской области (АС Саратовской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

38/2019-125531(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-4905/2019
город Саратов
08 июля 2019 года
Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Мещеряковой И.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании материалы дела по иску общества с ограниченной ответственностью «Современные Строительные Системы», г.Саратов (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «ФасадСпецСтрой», Саратовская область, г.Энгельс (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании задолженности по договору строительного подряда № 08/08/2018 от 08.08.2018 г. в сумме 574 550 руб. 00 коп.; неустойки по договору строительного подряда № 08/08/2018 от 08.08.2018 г. согласно пункта 8.3 за период с 30.11.2018 г. по 28.02.2019 г. в размере 57 455 руб. 00 коп. и по встречному иску о взыскании неустойки за нарушение сроков сдачи работ по договору строительного подряда № 08/08/2018 от 08.08.2018 г. в размере 12456 руб., штрафа за нарушение сроков окончания работ в размере 100000 руб.

При участии в заседании:

От ООО «ФасадСпецСтрой» – ФИО2. представитель по доверенности от 30.03.2018 г.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Первоначальный иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ФасадСпецСтрой» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Современные Строительные Системы» задолженность по договору № 08/08/2018 от 08.08.2018 г. в размере 438000 руб., задолженность по оплате фактически выполненных работ по акту о приемке выполненных

работ № 1 от 20.11.2018 г. в размере 136550 руб., неустойку за период с 30.11.2018 г. по 28.02.2019 г. в размере 57455 руб. и расходы по уплате государственной пошлины в размере 15212 руб.

Во взыскании расходов на оплату услуг представителя в размере 25000 руб. отказать. Встречный иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Современные Строительные Системы» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ФасадСпецСтрой» неустойку за нарушение сроков сдачи работ по договору строительного подряда № 08/08/2018 от 08.08.2018 г. в размере 12456 руб., штраф за нарушение сроков окончания работ в размере 100000 руб. и расходы по уплате государственной пошлины в размере 4374 руб.

В результате зачета первоначального и встречного исков Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ФасадСпецСтрой» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Современные Строительные Системы» денежные средства в размере 534761 руб.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «ФасадСпецСтрой» из федерального бюджета государственную пошлину в размере 527 руб.

Решение может быть обжаловано в арбитражные суды апелляционной и кассационной инстанций в сроки и порядке, установленные ст.ст. 181, 257-260, 273-277 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации путем подачи жалобы через Арбитражный суд Саратовской области.

Судья Арбитражного суда Саратовской области И.В. Мещерякова