СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 7 сентября 2020 г. по делу № А40-120446/2020

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

900109699_26525862

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-120446/20-3-890
г. Москва
07 сентября 2020 г.
Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Федоточкина А.А.

при ведении протокола секретарём судебного заседания Сафиной Д.В., с использованием средств аудиозаписи,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕССТРОЙ" (107076, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА СТРОМЫНКА, ДОМ 19, КОРПУС 2, ПОМЕЩЕНИЕ IV КОМНАТА 24, ОГРН: 5167746294700, Дата присвоения ОГРН: 03.11.2016, ИНН: 9718034901)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСТРОЙ" (141508, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД СОЛНЕЧНОГОРСК, МИКРОРАЙОН РЕКИНЦО, 8, ОГРН: 1145044003070, Дата присвоения ОГРН: 07.10.2014, ИНН: 5044092030)

о взыскании 1 179 872 руб.52 коп.

по встречному иску Общества с ограниченной ответственностью "Агрострой" к Обществу с ограниченной ответственностью "Ресстрой" о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда № Р/2019-22-05/01 от 22.05.2019 г. за период с 01.07.2019 г. до момента фактического исполнения решения суда в размере 87 500 руб.

В судебное заседание явились:

От истца по первоначальному иску: Шишичкина Е.А. по дов. № 1 от 30.04.2020 г. От ответчика по первоначальному иску: Сидоров В.В, по дов. б/н от 24.01.20202 г.

РЕШИЛ:

Первоначальный иск удовлетворить в полном объеме о взыскании с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСТРОЙ" (141508, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД СОЛНЕЧНОГОРСК, МИКРОРАЙОН РЕКИНЦО, 8, ОГРН: 1145044003070, Дата присвоения ОГРН: 07.10.2014, ИНН: 5044092030) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСТРОЙ" (141508, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД СОЛНЕЧНОГОРСК, МИКРОРАЙОН РЕКИНЦО, 8, ОГРН: 1145044003070, Дата присвоения ОГРН: 07.10.2014, ИНН: 5044092030) суммы задолженности в размере 1 179 872 (Один миллион сто семьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят два) руб.52 коп.

Встречный иск удовлетворить в части взыскания с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕССТРОЙ" (107076, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА СТРОМЫНКА, ДОМ 19, КОРПУС 2, ПОМЕЩЕНИЕ IV КОМНАТА 24,

ОГРН: 5167746294700, Дата присвоения ОГРН: 03.11.2016, ИНН: 9718034901) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСТРОЙ" (141508, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД СОЛНЕЧНОГОРСК, МИКРОРАЙОН РЕКИНЦО, 8, ОГРН: 1145044003070, Дата присвоения ОГРН: 07.10.2014, ИНН: 5044092030) неустойку в размере 4 170 (Четыре тысячи сто семьдесят) руб. 13 коп.

В удовлетворении остальной части встречного иска – отказать.

В порядке зачета взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСТРОЙ" (141508, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД СОЛНЕЧНОГОРСК, МИКРОРАЙОН РЕКИНЦО, 8, ОГРН: 1145044003070, Дата присвоения ОГРН: 07.10.2014, ИНН: 5044092030) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСТРОЙ" (141508, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД СОЛНЕЧНОГОРСК, МИКРОРАЙОН РЕКИНЦО, 8, ОГРН: 1145044003070, Дата присвоения ОГРН: 07.10.2014, ИНН: 5044092030) денежные средства в размере 1 175 702 (Один миллион сто семьдесят пять тысяч семьсот два) руб. 39 коп., судебные расходы по уплате госпошлины в размере 24 632 (Двадцать четыре тысячи шестьсот тридцать два) руб. 19 коп.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.

Судья А.А. Федоточкин