Решение от 29 августа 2018 г. по делу № А84-2413/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
Р Е Ш Е Н И Е

город Севастополь

«29» августа 2018 года Дело № А84-2413/18

Полный текст судебного акта изготовлен 29.08.2018

Резолютивная часть судебного акта оглашена 27.08.2018 Арбитражный суд города Севастополя В составе: судьи Архиповой С.Н.,

При ведении протокола судебного заседания помощником судьи Колотовой О.В.,

Рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Балаклавского района»

к обществу с ограниченной ответственностью «Успешные люди» г. Симферополь о взыскании неустойки,

при участии в судебном заседании: от истца – ФИО1, у с т а н о в и л :

17.07.2018 в Арбитражный суд города Севастополя (суд) обратилось ООО «Управляющая компания Балаклавского района» (истец) с исковым заявлением о взыскании с ООО «Успешные люди» (ответчик) неустойки по государственному контракту от 21.07.2017 в сумме 696 868,99 руб..

Ответчик уведомлен судом о рассмотрении дела по адресу, указанному в выписке из ЕГРЮЛ на актуальную дату, отзыв на иск не представил.

Из материалов дела следует, что 21.07.2017 между истцом как Заказчиком и ответчиком как Подрядчиком заключен государственный контракт, по условиям которого Подрядчик принял обязательство своевременно выполнить работы по капитальному ремонту спортивной площадки по адресу: <...>. Цена контракта составила 1 266 520 руб. (п.2.3.). По условиям п.10.4. контракта работы должны быть выполнены Подрядчиком в срок до 31.08.2017. На

основании п.10.1 контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Из акта о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат по формам КС-2, КС-3 следует, что фактически работы на сумму 33 396,36 руб. были выполнены Подрядчиком частично 31.10.2017. Соответственно, имела место просрочка исполнения обязательств Подрядчиком на 2 месяца и выполнение работ не в полном объеме.

08.02.2018 стороны подписали дополнительное соглашение № 1, которым расторгли государственный контракт с 08.02.2018 по обоюдному соглашению.

Поскольку Подрядчик допустил просрочку исполнения обязательств в период с 01.09.2017 по 08.02.2018, истец произвел начисление пени по правилу п.9.3.1. контракта.

В соответствии с п.9.3.1. контракта в случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств с него взыскивается пеня за каждый день просрочки в размере не менее чем одна трехсотая от ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату уплату пени, от цены контракта, уменьшенная на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически выполненными работами.

Исходя из цены контракта 1 266 520 руб., периода просрочки 160 дней и стоимости фактически выполненных работ в сумме 33 396,36 руб., истец произвел расчет пени, которая составила 696 868,99 руб.. Проверив данный расчет, суд признал его арифметическим верным и соответствующим условиям контракта и требованиям Постановления Правительства РФ № 1063 от 25.11.2013.

Суд полагает, что требование истца подлежит удовлетворению в полном объеме на основании ст.ст. 329, 330 ГК РФ, ст. 34 ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013.

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Успешные люди» (295006, <...>, ИНН <***>, ОГРН <***>, дата регистрации 09.06.2018) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Балаклавского района» (299042, <...>, ИНН <***>, ОГРН <***>, дата регистрации 18.01.2018) неустойку за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту № 0574500001217000012_338073 от 21.07.2017 на выполнение работ по капитальному ремонту спортивной площадки по адресу: г.

Севастополь, ул. Строительная, 29, в сумме 696 868,99 руб., а также расходы по оплате госпошлины в сумме 9 944,38 руб..

Решение может быть обжаловано в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд города Севастополя в установленный срок.

Судья С.Н. Архипова