Решение от 8 июля 2024 г. по делу № А73-3426/2024

Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-3426/2024
г. Хабаровск
09 июля 2024 года
Резолютивная часть решения объявлена 25 июня 2024

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи М.А. Оржеховской

при ведении протокола судебного заседания секретарем К.В. Михайленко

рассмотрев в заседании суда дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Скат» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 682610, <...>)

к акционерному обществу «Региоснаб» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 680021, <...>)

о взыскании 14 238 706 руб. 65 коп.

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО1, действующего по доверенности от 25.11.2023 б/н,

от ответчика – не явился, извещен надлежащим образом


Общество с ограниченной ответственностью «Скат» (далее – истец, ООО «Скат») обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с исковым заявлением к акционерному обществу «Региоснаб» (далее – ответчик, АО «Региоснаб) о взыскании 14 238 706 руб. 65 коп., составляющих основной долг в размере 12 622 093 руб. 16 коп., пени в размере 1 616 613 руб. 49 коп. за периоды с 02.02.2022 по 20.02.2024.

Определением от 18.04.2024 судом принято изменение предмета иска и увеличение размера исковых требований, истец просил взыскать основной долг в размере 12 622 093 руб. 16 коп., пени в размере 797 563 руб. 23 коп., проценты за пользование чужим денежными средствами в размере 1 009 624 руб. 69 коп. за периоды с 29.05.2023 по 18.04.2024.

Определением от 17.05.2024 судом принято уменьшение размера исковых требований, истец просил взыскать основной долг в размере 12 016 086 руб. 46 коп., пени в размере 503 041 руб. 74 коп., проценты за пользование чужим денежными средствами в размере 940 586 руб. 75 коп.

В соответствии со статьей 163 АПК РФ в судебном заседании 07 мая 2024 объявлен перерыв до 17 мая 2024 в 14 часов 00 минут.

В соответствии со статьей 49 АПК РФ истец заявил ходатайство об уменьшении размера исковых требований до 13 435 784 руб. 18 коп., просил взыскать основной долг в размере 12 016 085 руб. 97 коп., пени в размере 480 672 руб. 71 коп., проценты за пользование чужими денежными средствам в размере 939 025 руб. 50 коп.

Уменьшение размера исковых требований принято судом, так как данное распорядительное действие закону не противоречит, прав других лиц не нарушает.

Ответчиком заявлено ходатайство об отложении судебного заседания для возможности урегулировать настоящий спор путем заключения мирового соглашения.

Рассмотрев заявленное ходатайство с учетом мнения представителя истца, который указал на невозможность урегулирования настоящего спора мирным путем, суд не выявил достаточных правовых оснований для его удовлетворения, в связи с чем, руководствуясь положениями статей 158, 159 АПК РФ отказал в его удовлетворении, поскольку признал направленным исключительно на затягивание сроков рассмотрения настоящего спора.

Истец, как следует из искового заявления, объяснений представителя в судебном заседании, просил исковые требования удовлетворить, в качестве обстоятельств, на которых они основаны, указал на наличие между сторонами обязательственных отношений, возникших из договоров субподряда №№ 002/СП-21 от 29.03.2021; 023/СП-22 от 16.11.2022; 005/СП-23 от 22.03.2023; 007/СП-23 от 27.04.2023; 059/СП-23 от 18.09.2023; 075/СП-23 от 29.12.2023, наличие основного долга в размере 12 016 085 руб. 97 коп., пени в размере 480 672 руб. 71 коп., процентов за пользование чужими денежными средствам в размере 939 025 руб. 50 коп.

Ответчик, как следует из отзыва на исковое заявление, возражал,  заявил ходатайство о снижении размера неустойки в порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 3 статьи 156 АПК РФ дело рассмотрено в судебном заседании в отсутствие ответчика по имеющимся в деле доказательствам.

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителя истца, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

29.03.2021 между АО «Региоснаб», подрядчик и ООО «Скат», субподрядчик заключен договор субподряда №002/СП-21 в соответствии с которым подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы в соответствии с Технической частью (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью договора, а подрядчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных договором.

Предметом договора является выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального или межрегионального значения и искусственных сооружений на них, расположенных на территории Амурского муниципального района Хабаровского края протяженностью 85,604 км. (пункт 1.1. договора).

В соответствии с пунктом 1.2. договора, объем выполняемых работ и материалов, применяемых при выполнении работ, определяется по фактической потребности подрядчика. Перечень видов работ, товаров (материалов), применяемых при выполнении работ, указан в Технической части.

В соответствии с пунктом 2.1. договора № 002/СП-21 от 29.03.2021 максимальная цена договора составляет 29 707 623 руб., с учетом НДС 20% (дополнительное соглашение от 09.12.2021 №3).

Согласно пункту 3.1.договора оплата работ осуществляется по безналичному расчету путем перечисления подрядчиком денежных средств на расчетный счет субподрядчика, указанный в договоре, по цене единицы работы, единицы товара исходя из объема фактически выполненных работ, количества товара но в размере, не превышающем максимального значения цены договора, на основании выставленного субподрядчиком счета, счета-фактуры (при наличии) в течение 45 рабочих дней с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

Как следует из пункта 4.2.5. договора, подрядчик обязан своевременно принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

Срок выполнения (завершения) работ: с 26.02.2021 года по 31.12.2021 (пункт 6.1. договора).

Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме №КС-3) (пункт 7.10. договора).

В соответствии с пунктом 9.1.  договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, субподрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) (пункт 9.2.договора).

Согласно пункту 9.3.договора, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

Договор от 29.03.2021 № 002/СП-21 вступает в действие с момента его подписания и действует до 28.02.2022 включительно (пункт 11.1. договора).

Истцом по договору № 002/СП-21 от 29.03.2021 представлены в материалы дела акты о приемке выполненных работ от 25.11.2021 №09, от 25.12.2021 №10, справки о стоимости выполненных работ и затрат от 25.11.2021 № 9, от 25.12.2021 № 10, подписанные ответчиком без замечаний и заверенные оттиском его печати.

Истцом также представлены счета-фактуры от 25.11.2021 №110, от 25.12.2021 №123.

Из расчета исковых требований, объяснений представителя в судебном заседании следует, что ответчиком оплачены все выполненные работы по данному договору в полном объеме.

16.11.2022 между АО «Региоснаб», подрядчик и ООО «Скат», субподрядчик заключен договор субподряда №023/СП-22 в соответствии с которым подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы в соответствии с Технической частью (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью договора, а подрядчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных договором.

Предметом договора является выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального или межрегионального значения и искусственных сооружений на них, расположенных на территории Амурского муниципального района Хабаровского края протяженностью 85,791 км. (пункт 1.1. договора).

В соответствии с пунктом 1.2. договора, объем выполняемых работ и материалов, применяемых при выполнении работ, определяется по фактической потребности подрядчика. Перечень видов работ, товаров (материалов), применяемых при выполнении работ, указан в Технической части.

В  соответствии с пунктом 2.1 договора № 023/СП-22 от 16.11.2022  максимальная цена договора составляет 12 406 206 руб., в том числе НДС 20%. (дополнительное соглашение от 14.03.2023 №3).

Оплата за выполненные работы осуществляется по цене единицы работы, установленной п. 2.1. договора (пункт 3.1. договора).

Согласно пункту 3.2. договора оплата работ осуществляется по безналичному расчету путем перечисления подрядчиком денежных средств на расчетный счет субподрядчика, указанный в договоре, по цене единицы работы, единицы товара исходя из объема фактически выполненных работ, количества товара, но в размере, не превышающем максимального значения цены договора, на основании выставленного субподрядчиком счета, счета-фактуры (при наличии) в течение 45 рабочих дней с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

Как следует из пункта 4.2.5. договора, подрядчик обязан своевременно принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

Срок выполнения (завершения) работ: с 01.01.2023 по 30.04.2023 (пункт 6.1. договора).

Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме №КС-3) (пункт 7.10. договора).

В соответствии с пунктом 9.1. договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, субподрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) (пункт 9.2. договора).

Согласно пункту 9.3. договора,            пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

Договор  от 16.11.2023 № 023/СП-22 вступает в действие с момента его подписания и действует до 30.06.2023 включительно (пункт 11.1. договора).

Истцом по договору № 023/СП-22 от 16.11.2022 представлены в материалы дела акты о приемке выполненных работ от 07.03.2023 №03, от 23.03.2023 №04, от 17.04.2023 №05, справки о стоимости выполненных работ и затрат от 07.03.2023 № 3, от 23.03.2023 № 4,  от 17.04.2023 № 5, подписанные ответчиком без замечаний и заверенные оттиском его печати.

Истцом также представлены счета-фактуры от 25.01.2023 №11, от 13.02.2023 №21, от 07.03.2023 №27, от 23.03.2023 №34, от 17.04.2023 №48.

29.05.2023 сторонами подписано соглашение о расторжении договора № 023/СП-22 от 16.11.2022.

19.04.2024 сторонами подписан акт взаимозачета от 31.03.2024 №16 на сумму 566 007 руб. 19 коп.

Из расчета исковых требований следует, что основной долг по договору составил 6 404 068 руб. 81 коп.

22.03.2023 между АО «Региоснаб», подрядчик и ООО «Скат», субподрядчик заключен договор субподряда №005/СП-23 в соответствии с которым подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы в соответствии с Технической частью (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью договора, а подрядчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных договором.

Предметом договора является выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального или межрегионального значения и искусственных сооружений на них, расположенных на территории Комсомольского муниципального района Хабаровского края протяженностью 26,841 км. (пункт 1.1. договора).

В соответствии с пунктом 1.2. договора, объем выполняемых работ и материалов, применяемых при выполнении работ, определяется по фактической потребности подрядчика. Перечень видов работ, товаров (материалов), применяемых при выполнении работ, указан в Технической части.

В соответствии с пунктом 2.1. договора № 005/СП-23 от 22.03.2023 максимальная цена договора составляет 1 500 000 руб., в том числе НДС 20%.

Оплата за выполненные работы осуществляется по цене единицы работы, установленной п. 2.1. договора (пункт 3.1. договора).

Согласно пункту 3.2. договора оплата работ осуществляется по безналичному расчету путем перечисления подрядчиком денежных средств на расчетный счет субподрядчика, указанный в договоре, по цене единицы работы, единицы товара исходя из объема фактически выполненных работ, количества товара но в размере, не превышающем максимального значения цены договора, на основании выставленного субподрядчиком счета, счета-фактуры (при наличии) в течение 7 рабочих дней с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

Как следует из пункта 4.2.5. договора, подрядчик обязан своевременно принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

Срок выполнения (завершения) работ: с 18.03.2023 по 30.04.2023 (пункт 6.1. договора).

Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме №КС-3) (пункт 7.10. договора).

В соответствии с пунктом 9.1.  договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, субподрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) (пункт 9.2. договора).

Согласно пункту 9.3. договора,            пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

Договор  от 22.03.2023 № 005/СП-23 вступает в действие с момента его подписания и действует до 30.06.2023 включительно (пункт 11.1. договора).

Истцом по договору № 005/СП-23 от 22.03.2023 представлены в материалы дела акт о приемке выполненных работ от 17.04.2023 №01, справка о стоимости выполненных работ и затрат от 17.04.2023 № 1, подписанные ответчиком без замечаний и заверенные оттиском его печати.

Истцом также представлена счет-фактура от 17.04.2023 №49.

29.05.2023 сторонами подписано соглашение о расторжении договора № 005/СП-23 от 22.03.2023.

Из расчета исковых требований следует, что основной долг по договору составил 628 018 руб.

27.04.2023 между АО «Региоснаб», подрядчик и ООО «Скат», субподрядчик заключен договор субподряда №007/СП-23 в соответствии с которым подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы в соответствии с Технической частью (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью договора, а подрядчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных договором.

Предметом договора является выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального или межрегионального значения и искусственных сооружений на них, расположенных на территории Амурского муниципального района Хабаровского края протяженностью 85,791 км. (пункт 1.1. договора).

В соответствии с пунктом 1.2. договора, объем выполняемых работ и материалов, применяемых при выполнении работ, определяется по фактической потребности подрядчика. Перечень видов работ, товаров (материалов), применяемых при выполнении работ, указан в Технической части.

В соответствии с пунктом 2.1 договора № 007/СП-23 от 27.04.2023 максимальная цена договора составляет 11 117 650 руб. 50 коп., в том числе НДС 20% (дополнительное соглашение от 14.06.2023 № 1).

Оплата за выполненные работы осуществляется по цене единицы работы, установленной п. 2.1. договора (пункт 3.1. договора).

Согласно пункту 3.2. договора оплата работ осуществляется по безналичному расчету путем перечисления подрядчиком денежных средств на расчетный счет субподрядчика, указанный в договоре, по цене единицы работы, единицы товара исходя из объема фактически выполненных работ, количества товара но в размере, не превышающем максимального значения цены договора, на основании выставленного субподрядчиком счета, счета-фактуры (при наличии) в течение 7 рабочих дней с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

Как следует из пункта 4.2.5. договора, подрядчик обязан своевременно принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

Срок выполнения (завершения) работ: с 24.04.2023 по 30.06.2023 (пункт 6.1. договора).

Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме №КС-3) (пункт 7.10. договора).

В соответствии с пунктом 9.1.  договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, субподрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) (пункт 9.2. договора).

Согласно пункту 9.3. договора,            пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

Договор  от 27.04.2023 № 007/СП-23 вступает в действие с момента его подписания и действует до 11.07.2023 включительно (пункт 11.1. договора).

Истцом по договору № 007/СП-23 от 27.04.2023 представлены в материалы дела акт о приемке выполненных работ от 26.06.2023 №2, справка о стоимости выполненных работ и затрат от 26.06.2023 № 2, подписанные ответчиком без замечаний и заверенные оттиском его печати.

Истцом также представлены счета-фактуры от 24.05.2023 №75, от 26.06.2023 №89.

Из расчета исковых требований следует, что основной долг по договору составил 870 490 руб. 51 коп.

18.09.2023 между АО «Региоснаб», подрядчик и ООО «Скат», субподрядчик заключен договор субподряда №059/СП-23 в соответствии с которым подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы в соответствии с Технической частью (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью договора, а подрядчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных договором.

Предметом договора является выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального или межрегионального значения и искусственных сооружений на них, расположенных на территории Амурского и Комсомольского муниципальных районов Хабаровского края протяженностью 112,632 км. (пункт 1.1. договора).

В соответствии с пунктом 1.2. договора, объем выполняемых работ и материалов, применяемых при выполнении работ, определяется по фактической потребности подрядчика. Перечень видов работ, товаров (материалов), применяемых при выполнении работ, указан в Технической части.

В соответствии с пунктом 2.1 договора № 059/СП-23 от 18.09.2023   максимальная цена договора составляет 17 053 554 руб. 81 коп., в том числе НДС 20% (дополнительное соглашение от 13.11.2023 № 1).

Оплата за выполненные работы осуществляется по цене единицы работы, установленной п. 2.1. договора (пункт 3.1. договора).

Согласно пункту  3.2. договора оплата работ осуществляется по безналичному расчету путем перечисления подрядчиком денежных средств на расчетный счет субподрядчика, указанный в договоре, по цене единицы работы, единицы товара исходя из объема фактически выполненных работ, количества товара но в размере, не превышающем максимального значения цены договора, на основании выставленного субподрядчиком счета, счета-фактуры (при наличии) в течение 7 рабочих дней с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

Как следует из пункта 4.2.5. договора, подрядчик обязан своевременно принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

Срок выполнения (завершения) работ: с 01.09.2023 по 31.12.2023 (пункт 6.1. договора).

Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме №КС-3) (пункт 7.10. договора).

В соответствии с пунктом 9.1.  договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, субподрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) (пункт 9.2.договора).

Согласно пункту 9.3. договора, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

Договор  от 18.09.2023 № 059/СП-23 вступает в действие с момента его подписания и действует до 22.01.2024 включительно (пункт 11.1. договора).

Истцом по договору № 059/СП-23 от 18.09.2023 представлены в материалы дела акты о приемке выполненных работ от 07.12.2023 №5.1, №5.2, справка о стоимости выполненных работ и затрат от 07.12.2023 № 5, подписанные ответчиком без замечаний и заверенные оттиском его печати.

Истцом также представлена счет-фактура от 07.12.2023 №166.

Из расчета исковых требований следует, что основной долг по договору составил 1 577 560 руб. 10 коп.

29.12.2023 между АО «Региоснаб», подрядчик и ООО «Скат», субподрядчик заключен договор субподряда №075/СП-23 в соответствии с которым подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы в соответствии с Технической частью (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью договора, а подрядчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных договором.

Предметом договора является выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального или межрегионального значения и искусственных сооружений на них, расположенных на территории Комсомольского и Амурского муниципальных районов Хабаровского края протяженностью 247,985 км. (пункт 1.1. договора).

В соответствии с пунктом 1.2. договора, объем выполняемых работ и материалов, применяемых при выполнении работ, определяется по фактической потребности подрядчика. Перечень видов работ, товаров (материалов), применяемых при выполнении работ, указан в Технической части.

В соответствии с пунктом 2.1 договора № 075/СП-23 от 29.12.2023   максимальная цена договора составляет 7 795 352 руб., в том числе НДС 20% (дополнительное соглашение от 24.01.2024 № 1).

Оплата за выполненные работы осуществляется по цене единицы работы, установленной п. 2.1. договора (пункт 3.1. договора).

Согласно пункту 3.2. договора оплата работ осуществляется по безналичному расчету путем перечисления подрядчиком денежных средств на расчетный счет субподрядчика, указанный в договоре, по цене единицы работы, единицы товара исходя из объема фактически выполненных работ, количества товара но в размере, не превышающем максимального значения цены договора, на основании выставленного субподрядчиком счета, счета-фактуры (при наличии) в течение 7 рабочих дней с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

Как следует из пункта 4.2.5. договора, подрядчик обязан своевременно принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

Срок выполнения (завершения) работ: с 18.12.2023 по 29.02.2024 (пункт 6.1. договора).

Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме №КС-3) (пункт 7.10. договора).

В соответствии с пунктом 9.1.  договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, субподрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) (пункт 9.2. договора).

Согласно пункту 9.3. договора,            пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

Договор  от 29.12.2023 № 075/СП-23 вступает в действие с момента его подписания и действует до 15.03.2024 включительно (пункт 11.1. договора).

Истцом по договору № 075/СП-23 от 29.12.2023 представлены в материалы дела акты о приемке выполненных работ от 25.01.2024 №2.1, №2.2, №2.3, от 09.02.2024 №3.1, №3.2, от 19.02.2024 №4.1, №4.2, справки о стоимости выполненных работ и затрат от 25.01.2024 №2, от 09.02.2024 № 3, от 19.02.2024 № 4,  подписанные ответчиком без замечаний и заверенные оттиском его печати.

29.02.2024 сторонами подписан акт взаимозачета №2 на сумму 40 000 руб.

Из расчета исковых требований следует, что основной долг по договору составил 2 535 948 руб. 55 коп.

Истцом ответчику направлена претензия от 26.02.2024 №458 с требованием об оплате задолженности и пени.

Из акта сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2024 по 19.04.2024, подписанного сторонами следует, что на 19.04.2024 задолженность в пользу ООО «Скат» составляет 12 016 085 руб. 97 коп.

Неисполнение в добровольном порядке ответчиком обязанности по оплате задолженности послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Отношения сторон основаны на обязательствах подряда и регулируются нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), а также общими положениями гражданского законодательства об исполнении обязательств.

В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Пунктом 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что  если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Вопрос оценки доказательств в силу части 1 статьи 71 АПК РФ является компетенцией суда, рассматривающего дело.

Из акта сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2024 по 19.04.2024, подписанного сторонами следует, что на 19.04.2024 задолженность в пользу ООО «Скат» составляет 12 016 085 руб. 97 коп.

Оценив и исследовав представленные доказательства, суд установил, что истцом выполнены работы на сумму 12 016 085 руб. 97 коп.

Доказательств оплаты основного долга на сумму 12 016 085 руб. 97 коп. ответчиком не представлено.

Истцом заявлено требование о взыскании пени в размере 480 672 руб. 71 коп.

Статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (пеней, штрафом) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Расчет пени по договору №002/СП-21 от 29.03.2021 произведен истцом, исходя из количества дней просрочки (начисление за периоды с 02.02.2022 по 31.03.2022, с 09.03.2022 по 31.03.2022, с 02.10.2022 по 22.11.2022) в размере 1/300 ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды за каждый день просрочки от не уплаченной в срок суммы, составляет 167 751 руб. 24 коп.

Расчет пени по договору №005/СП-23 от 22.03.2023 произведен истцом, исходя из количества дней просрочки (начисление за периоды с 26.04.2023 по 29.05.2023) в размере 1/300 ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды за каждый день просрочки от не уплаченной в срок суммы, составляет 5 338 руб. 15 коп.

Расчет пени по договору №023/СП-22 от 16.11.2022 произведен истцом, исходя из количества дней просрочки (начисление за периоды с 31.03.2023 по 06.04.2023, с 19.04.2023 по 26.05.2023, с 17.05.2023 по 29.05.2023) в размере 1/300 ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды за каждый день просрочки от не уплаченной в срок суммы, составляет 11 234 руб. 08 коп.

Расчет пени по договору №007/СП-23 от 27.04.2023 произведен истцом, исходя из количества дней просрочки (начисление за периоды с 02.06.2023 по 03.07.2023, с 05.07.2023 по 07.05.2024) в размере 1/300 ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды за каждый день просрочки от не уплаченной в срок суммы, составляет 167 050 руб. 05 коп.

Расчет пени по договору №059/СП-23 от 18.09.2023 произведен истцом, исходя из количества дней просрочки (начисление за периоды с 19.12.2023 по 07.05.2024) в размере 1/300 ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды за каждый день просрочки от не уплаченной в срок суммы, составляет 129 299 руб. 19 коп.

Расчет судом проверен, юридически и математически является верным.

Ответчиком заявлено ходатайство об уменьшении размера пени, которое не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Уменьшение неустойки, определенной договором и подлежащей уплате лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, допускается в исключительных случаях, если будет доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды.

Как следует из пункта 73 постановления Пленума ВС РФ № 7 от 24.03.2016, бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки.

Поскольку заявляя ходатайство о снижении размера пени, ответчик никаких доказательств ее несоразмерности не представил, суд не находит оснований для применения статьи 333 ГК РФ.

Исковое требование истца о взыскании пени подлежит удовлетворению в размере 480 672 руб. 71 коп.

Истцом заявлено требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 939 025 руб. 50 коп.

Пунктом 1 статьи 395 ГК РФ предусмотрено, что в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами по договору №005/СП-23 от 22.03.2023 произведен истцом исходя из количества дней просрочки  (периоды начисления с 30.05.2023 по 07.05.2024), суммы основного долга,  ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующей периоды, составляет 78 371 руб. 56 коп.

Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами по договору №023/СП-22 от 16.11.2022 произведен истцом исходя из количества дней просрочки  (периоды начисления с 30.05.2023 по 07.05.2024), суммы основного долга,  ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующей периоды, составляет 860 653 руб. 94 коп.

Расчет судом проверен, юридически и математически является верным.

Исковое требование истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами подлежит удовлетворению в размере 939 025 руб. 50 коп.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины в размере 90 179 руб. подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

На основании статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации излишне уплаченная истцом при обращении с исковым заявлением в суд государственная пошлина в размере 4 015 руб. подлежит возвращению истцу из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л

Иск удовлетворить.

Взыскать с акционерного общества «Региоснаб» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 680021, <...>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Скат» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 682610, <...>) 13 435 784 руб. 18 коп., составляющих основной долг в размере 12 016 085 руб. 97 коп., пени в размере 480 672 руб. 71 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 939 025 руб. 50 коп., а также судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины в размере 90 179 руб.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Скат» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 682610, <...>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 4 015 руб., перечисленную платежным поручением от 28.02.2024 №57.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

Судья                                                                                                       М.А. Оржеховская