Резолютивная часть решения от 12 ноября 2019 г. по делу № А14-2052/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е (РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ)

г. Воронеж Дело № А14-2052/2019 «12» ноября 2019 г.

Судья Арбитражного суда Воронежской области Стеганцев А.И.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Департамента строительной политики Воронежской области, г. Воронеж

(ОГРН <***> ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Медицинский центр «Новая эра», г. Воронеж (ОГРН <***> ИНН <***>)

о взыскании неустойки, штрафа

и встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Медицинский центр «Новая эра», г. Воронеж

(ОГРН <***> ИНН <***>) к Департаменту строительной политики Воронежской области, г. Воронеж (ОГРН <***> ИНН <***>) о взыскании задолженности, неустойки

Руководствуясь ст.ст. 65, 110, 163, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Исковое заявление Департамента строительной политики Воронежской области, г. Воронеж (ОГРН <***> ИНН <***>) удовлетворить полностью.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Медицинский центр «Новая эра», г. Воронеж (ОГРН <***> ИНН <***>) в пользу Департамента строительной политики Воронежской области, г. Воронеж (ОГРН <***> ИНН <***>) неустойку в размере 994,02 руб., штраф в размере 26 723,18 руб.

В удовлетворении встречного искового заявления общества с ограниченной ответственностью «Медицинский центр «Новая эра»,

г. Воронеж (ОГРН <***> ИНН <***>) отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Медицинский центр «Новая эра», г. Воронеж (ОГРН <***> ИНН <***>) в доход федерального бюджета 3 000 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд и в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу в Арбитражный суд Центрального округа путем подачи жалобы, через арбитражный суд, принявший решение.

Судья А.И. Стеганцев