Резолютивная часть решения от 23 мая 2018 г. по делу № А38-1690/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект 40

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ арбитражного суда первой инстанции (резолютивная часть)

«

Дело № А38-1690/2018
г. Йошкар-Ола
23» мая 2018 года
Арбитражный суд Республики Марий Эл

в лице судьи Фурзиковой Е.Г.

при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Чеб-Проект» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к ответчику Республике Марий Эл в лице Министерства строительства, архитек- туры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл и Министерства финансов Республики Марий Эл

о взыскании неустойки с участием представителей: от истца – не явился, извещен по правилам статьи

от ответчика, РМЭ в лице Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйств РМЭ, – ФИО2 по доверенности,

от ответчика, РМЭ в лице Минфина РМЭ, – ФИО3 по доверенности,

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Республики Марий Эл в лице Министерства строительства, архи- тектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл за счет каз- ны Республики Марий Эл в пользу общества с ограниченной ответственностью «Чеб-Проект» (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку в сумме 27 357 руб. 89 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 2000 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Марий Эл.

Судья Е.Г. Фурзикова