Решение от 1 июля 2018 г. по делу № А56-12507/2018

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-12507/2018
02 июля 2018 года
г.Санкт-Петербург



Резолютивная часть решения объявлена  28 июня 2018 года.

Полный текст решения изготовлен  02 июля 2018 года.


Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Яценко О.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1


рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: администрация муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (адрес: 188752, <...>, ОГРН:  <***>)

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "АлексСтрой Групп" (адрес: 193230, <...>, лит. А, помещение №311, ОГРН:  <***>)

о взыскании 130 182,61 руб.


при участии

- от истца: ФИО2 (доверенность от 09.01.2018)

- от ответчика: не явился (извещен) 



установил:

Администрация муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (далее - Администрация) обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «АлексСтройГрупп» (далее - Общество) о взыскании 110 464,67 руб. штрафа за неисполнение муниципального контракта от 23.08.2017 № 2-Д/2017 (далее - Контракт) и 19 717,94 руб. неустойки за нарушение предусмотренных Контрактом сроков выполнения работ за период с 08.10.2017 по 28.10.2017.

Истец в судебном заседании поддержал исковые требования.

Ответчик в судебное заседание не явился, отзыв на иск не представил, о времени и месте проведения судебного заседания извещен надлежащим образом в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

В соответствии со статьей 156 АПК РФ дело рассматривается в отсутствие ответчика.

Исследовав материалы дела, заслушав представителя истца, суд установил следующее.

В соответствии с пунктами 2.1, 2.4 и 5.1 Контракта Общество (подрядчик) обязалось в срок, не превышающий 45 календарных дней с даты заключения Контракта выполнить работы стоимостью 1 104 646,76 руб. по ремонту дворовых территорий по адресу: <...> а Администрация (заказчик) – принять работы и оплатить их.

Согласно пункту 7.3 Контракта за ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заказчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 10% от стоимости Контракта.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных подрядчиком.

Ссылаясь на то, что ответчик к выполнению работ не приступил и в установленный срок работы не выполнил, Администрация обратилась в арбитражный суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Материалами дела подтверждается, что Общество к выполнению предусмотренных Контрактом работ не приступило и в установленный пунктом 2.4 Контракта срок - 07.10.2017 - работы не выполнило.

Доказательств обратного ответчиком суду не представлено.

В связи с неисполнением ответчиком обязательств по выполнению работ в установленный Контрактом срок истец правомерно начислил неустойку в размере 19 717,94 руб. за период с 08.10.2017 по 28.10.2017, а также штраф в размере 110 464,67 руб., рассчитав их в соответствии с пунктом 7.3 Контракта.

При таких обстоятельствах иск подлежит удовлетворению в полном объеме.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "АлексСтрой Групп" в пользу администрации муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 130 182,61 руб., в том числе 110 464,67 руб. штрафа и 19 717,94 руб. неустойки.


Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "АлексСтрой Групп" в доход федерального бюджета 4 905 руб. государственной пошлины.


На решение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения.


Судья                                                                            Яценко О.В.