СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 14 декабря 2017 г. по делу № А59-5069/2017

Арбитражный суд Сахалинской области (АС Сахалинской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

23_719343

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

г. Южно-Сахалинск Дело А59-5069/2017 14 декабря 2017 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе председательствующего судьи Аникиной Н.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Городского округа «Охинский» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Айсберг» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании неустойки по муниципальному контракту № 0361300002916000143-0258175-01 от 27.10.2016 в размере 587 683 рубля 84 копейки,

при участии : от истца – ФИО2 по дов. от 02.10.2017. в отсутствие представителя ответчика;

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 176 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Айсберг» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Городского округа «Охинский» (ОГРН <***>, ИНН <***>) 538 710 рублей 18 копеек неустойки.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Айсберг» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета 13 774 рубля 20 копеек государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его изготовления в полном объеме, через Арбитражный суд Сахалинской области.

Судья Н.А. Аникина