СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 4 июля 2023 г. по делу № А41-99033/2022

Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

39_14174697

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-99033/22
04 июля 2023 года
г.Москва

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Е.А. Морозовой, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Д.А. Михайловым, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ООО "СУПРИМО"(ИНН <***>, ОГРН <***>)

к ООО "ЗОЛЬТ ГРУПП"(ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании задолженности по оплате строительно-монтажных работ в размере 2 301 547 рублей 50 копеек, по встречному исковому заявлению ООО "ЗОЛЬТ ГРУПП"(ИНН <***>, ОГРН <***>) к ООО "СУПРИМО"(ИНН <***>, ОГРН <***>)о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору субподряда от 02.02.2022 № ДК 02/02/22-1 в размере 494 687 рублей 90 копеек, неустойки за нарушение сроков предоставления исполнительной документации в размере 1 099 306 рублей 45 копеек, убытков в размере 2 274 942 рублей 87 копеек,

третье лицо: АО "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" при участии в заседании: согласно протоколу

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Первоначальные исковые требования удовлетворить.

Взыскать с ООО "ЗОЛЬТ ГРУПП"(ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ООО "СУПРИМО"(ИНН <***>, ОГРН <***>) заложенность в размере 2 301 547 руб. 50 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 34 508 руб. 00 коп.

В удовлетворении встречных исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения.

Судья Е.А. Морозова