Резолютивная часть решения от 18 февраля 2018 г. по делу № А45-2629/2017

20/2018-32370(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А45-2629/2017
г. Новосибирск
19 февраля 2018 года
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Шаховой А.А., при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Администрации Озеро- Карачинского сельсовета Чановского района Новосибирской области (ОГРН <***>), п. Озеро-Карачи Новосибирской области, к обществу с ограниченной ответственностью сельскохозяйственная строительная организация "Чановская" (ОГРН <***>), р.п. Чаны Новосибирской области, о взыскании неустойки в размере 1 027 196 рублей 30 копеек,

по встречному иску о взыскании задолженности в размере 1 115 893 рублей 26 копеек, неустойки в размере 400 918 рублей 68 копеек,

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

По первоначальному иску:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью сельскохозяйственная строительная организация "Чановская" в пользу Администрации Озеро-Карачинского сельсовета Чановского района Новосибирской области неустойку в размере 1 027 196 рублей 30 копеек.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью сельскохозяйственная строительная организация "Чановская" в доход Федерального бюджета государственную пошлину в размере 23 272 рублей.

По встречному иску:

Взыскать с Администрации Озеро-Карачинского сельсовета Чановского района Новосибирской области в пользу общества с ограниченной

ответственностью сельскохозяйственная строительная организация "Чановская" 1 115 983 рубля 26 копеек долга и 433 153 рубля 49 копеек неустойки.

В результате зачета взысканных денежных сумм по первоначальному иску и по встречному иску, взыскать с Администрации Озеро-Карачинского сельсовета Чановского района Новосибирской области в пользу общества с ограниченной ответственностью сельскохозяйственная строительная организация "Чановская" 521 850 рублей 45 копеек.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью сельскохозяйственная строительная организация "Чановская" денежные средства, перечисленные на депозитный счет Арбитражного суда Новосибирской области в размере 7 100 рублей по платежному поручению № 1557140 от 20.06.2017 и 10 000 рублей 00 копеек по платежному поручению № 1557138 от 20.06.2017.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца со дня его принятия в Седьмой Арбитражный апелляционный суд (г.Томск).

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд Западно- Сибирского округа (г.Тюмень) в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через арбитражный суд Новосибирской области.

Судья А.А. Шахова