Резолютивная часть решения от 25 января 2024 г. по делу № А10-4742/2023Арбитражный суд Республики Бурятия (АС Республики Бурятия) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ул. Коммунистическая, 52, г. Улан-Удэ, 670001 e-mail: info@buryatia.arbitr.ru, web-site: http://buryatia.arbitr.ru Именем Российской Федерации Дело № А10-4742/2023 25 января 2024 года г. Улан-Удэ Арбитражный суд Республики Бурятия в составе судьи Путинцевой Н.Г., руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Исковые требования удовлетворить. Взыскать с саморегулируемой организации региональная ассоциация «Строители ТПП РБ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Бурятия» (ОГРН <***>, ИНН <***>) 284 588 руб. 80 коп. – сумму неустойки и штрафа за нарушение срока выполнения работ по капитальному ремонту. Взыскать с саморегулируемой организации региональная ассоциация «Строители ТПП РБ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в федеральный бюджет 8 692 руб. – государственную пошлину. Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Бурятия. Судья Н.Г. Путинцева Суд:АС Республики Бурятия (подробнее)Истцы:Некоммерческая организация Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Республики Бурятия (подробнее)Ответчики:Саморегулируемая оранизация региональная Ассоциация Строители ТПП РБ (подробнее)Судьи дела:Путинцева Н.Г. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
