Резолютивная часть решения от 4 июля 2018 г. по делу № А40-60456/2017

51_19385849

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

(в порядке статьи 176 АПК РФ)

Дело № А40-60456/17-51-561
05 июля 2018 года
город Москва


Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Козленковой О.В., единолично,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «СК Велес» (ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «ДАРИН» (ОГРН <***>)

о взыскании по договору генподряда № 14/10-01 от 01 октября 2014 года долга в размере 5 625 616 руб., неустойки в размере 281 280 руб. 80 коп.,

по встречному исковому заявлению о взыскании по договору генподряда № 14/10 от 01 октября 2014 года стоимости невыполненных работ в размере 1 199 258 руб., неустойки в размере 705 600 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1 684 805 руб. 26 коп., об обязании выполнить обязательства по договору, об обязании предоставить скорректированные счета-фактуры по договору генподряда № 14/10 от 01 октября 2014 года,

при участии:

от истца – ФИО2, по дов. № 1 от 01 февраля 2018 года; ФИО3, генеральный директор, приказ № 01 от 10 октября 2013 года;

от ответчика – ФИО4, по дов. № б/н от 07 декабря 2017 года, ФИО5, по дов. № б/н от 06 апреля 2018 года;

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении первоначальных исковых требований отказать.

Встречные исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СК Велес» в пользу

общества с ограниченной ответственностью «ДАРИН» по договору генподряда №

14/10 от 01 октября 2014 года неустойку в размере 705 600 руб., а также расходы по

уплате государственной пошлины в размере 17 112 руб. В удовлетворении остальной части встречных исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в

Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: О.В. Козленкова