СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 6 декабря 2023 г. по делу № А40-248100/2023

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

67_37923912

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-248100/23-67-2015
06 декабря 2023 года
г. Москва
Арбитражный суд в составе:

Судья В.Г. Джиоев (единолично) при ведении протокола секретарем судебного заседания Кулановой С.В., рассмотрев в открытом судебном заседании в зале 10011

по иску ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСИСТРОЙ" (163071, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, АРХАНГЕЛЬСК ГОРОД, СОВЕТСКИХ КОСМОНАВТОВ ПРОСПЕКТ, ДОМ 148, ОФИС 01, ОГРН: 1202900005593, Дата присвоения ОГРН: 12.10.2020, ИНН: 2901302949)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПВВ-ГРУПП" (142200, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРПУХОВ ГОРОД, АВТОТРАНСПОРТНАЯ УЛИЦА, ДОМ 12, ПОМЕЩЕНИЕ 3, ОГРН: 1195074006467, Дата присвоения ОГРН: 23.05.2019, ИНН: 5043067023)

о взыскании 5 895 339,23 руб., при участии: от истца: Федоров Д.А., дов. от 15.11.2023, Абдулова А.Х., дов. от 23.10.2023 от ответчика: неявка, извещен

Руководствуясь статьями ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПВВ-ГРУПП" (ИНН: 5043067023) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСИСТРОЙ" (ИНН: 2901302949) неустойку за нарушение сроков выполнения работ по Договору подряда № ПД/С/Д-92 от 18.11.2022г. в размере 1 436 524 (один миллион четыреста тридцать шесть тысяч пятьсот двадцать четыре) руб. 01 коп., стоимость невозвращенного и неиспользованного давальческого материала по Договору подряда № ПД/С/Д-92 от 18.11.2022г. в размере 3 956 357 (три миллиона девятьсот пятьдесят шесть тысяч триста пятьдесят семь) руб. 78 коп., неустойку за нарушение срока возврата давальческого материала по Договору подряда № ПД/С/Д-92 от 18.11.2022г. в размере 502 457 (пятьсот две тысячи четыреста пятьдесят семь) руб. 44 коп., неустойку в размере в размере 0,1% от стоимости переданных, но не использованных материалов или

оборудования за каждый день просрочки начисляемую на сумму долга в размере 3 956 357 руб. 78 коп. за период с 04.10.2023 по дату фактической оплаты задолженности, а так же расходы по уплате госпошлины в размере 52 477 (пятьдесят две тысячи четыреста семьдесят семь) руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья В.Г. Джиоев