Резолютивная часть решения от 22 октября 2024 г. по делу № А40-19080/2024

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ


(в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-19080/24-122-119
г. Москва
22 октября 2024 г.

Арбитражный суд в составе судьи Девицкой Н.Е.

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Шипуновым Е.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по заявлению ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (119526, Г МОСКВА, ВЕРНАДСКОГО ПР-КТ, Д. 101, К. 3, ЭТ/КАБ 20/2017, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 16.12.2004, ИНН: <***>, КПП: 772901001)

к ответчику: ДЕПАРТАМЕНТ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ (107031, Г МОСКВА, ДМИТРОВКА Б. УЛ, Д. 16, СТР. 2, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 03.10.2007, ИНН: <***>, КПП: 770701001)

о расторжении договора от 18.11.2019 № 10-11/19-764 о подключении к системе теплоснабжения, взыскании убытков в размере 901 524, 17 руб., неустойки в размере 204 125,44 руб., расходов по оплате государственной пошлины в размере 36 056 руб., о зачете внесенной Департаментом строительства г. Москвы суммы платежа в размере 2 653 630, 68 руб. по договору от 18.11.2019 № 10-11/19/764 о подключении к системе теплоснабжения в счет погашения убытков ПАО "МОЭК" в размере 3 555 154, 85 руб.,

при участии:

от истца: ФИО1 ( паспорт, доверенность № 77АД 4674646 от 21.09.2023., диплом)

от ответчика: ФИО2 (паспорт, доверенность № ДС-31-11/24 от 22.01.2024, диплом),

РЕШИЛ:


Взыскать в Департамента гражданского строительства города Москвы в пользу ПАО МОЭК неустойку в размере 204 125 (двести четыре тысячи сто двадцать пять) рублей 44 коп., а также расходы по оплате госпошлины в размере 6 657 (шесть тысяч

шестьсот пятьдесят семь) рублей. В остальной части требований отказать полностью. Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья Н.Е. Девицкая



Суд:

АС города Москвы (подробнее)

Истцы:

ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" (подробнее)

Ответчики:

Департамент строительства города Москвы (подробнее)

Судьи дела:

Девицкая Н.Е. (судья) (подробнее)