Резолютивная часть решения от 24 июля 2018 г. по делу № А20-2373/2018

06/2018-31657(1)

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А20-2373/2018
г. Нальчик
24 июля 2018 года
Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики

в составе судьи Ф.М. Тишковой,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ю.А.Дерико,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Медофф" (ОГРН <***> ИНН <***>), г. Москва

к государственному казенному учреждению Кабардино-Балкарской Республики "Управление капитального строительства" (ОГРН <***> ИНН <***> ), г. Нальчик

к министерству строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино- Балкарской Республики (ОГРН <***> ИНН <***>), г. Нальчик

о взыскании 4 347 617 рублей 46 копеек, при участии в судебном заседании:

от истца- ФИО1 (доверенность от 06.07.2018), ФИО2 (доверенность № 75 от 23.07.2018),

от ответчика: ФИО3 (доверенность от 01.03.2018 № 19),

Руководствуясь статьями 49, 104, 110, 167-171,176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Принять уточненные исковые требования о взыскании с государственного казенного учреждения Кабардино-Балкарской Республики "Управление капитального строительства" неустойки в размере 2116 199,72рубля, из которых:

-1577779рублей 23 копейки - пеня за просрочку оплаты согласно пункту 7.3. госконтракта, рассчитанной за период с 28.10.2017 по 30.03.2018 (153дня) в связи с изменением ключевой ставки ЦБ РФ до 7,25% годовых.согласно расчету в тексте уточнения: 42672691,18 х1/300 ключевой ставки 7,25% х153дня;

-538 420рублей 49 копеек- фиксированный штраф за ненадлежащее исполнение встречных обязательств (не обеспечение строительной готовности объекта) согласно пункту 7.4. госконтракта

Исковые требования с учетом уточнения удовлетворить.

Взыскать с государственного казенного учреждения Кабардино-Балкарской Республики "Управление капитального строительства" (ОГРН <***> ИНН <***> ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Медофф" (ОГРН <***> ИНН <***>) неустойку в размере 2116 199рублей 72копейки, в том числе: 1 577 779 рублей 23 копейки -пеня, 538 420рублей 49 копеек - фиксированный штраф, а также государственную пошлину в размере 33 581рубль.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Медофф" (ОГРН <***> ИНН <***>) уплаченную платежным поручением платежным поручением № 103 от 18.05.2018 государственную пошлину в размере 11 157 рублей.

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики.

Судья Ф.М. Тишкова